Zákon č. 169 / 2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416 / 2009 Z. z. o zrýchlení výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov
Platný
Účinnosť od 31.08.2018
169
PRÁVO
z 18. júla 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416 / 2009 Z. z. o urýchľovaní výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení zmien a doplnení a iné súvisiace právne predpisy
Parlament rozhodol o tomto zákone Českej republiky:
Zmena a doplnenie zákona o zrýchlení dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry
Zákon č. 416 / 2009 Z. z. o urýchľovaní výstavby dopravnej, vodnej a energetickej infraštruktúry a infraštruktúry elektronických komunikácií, zmenený zákonom č. 209 / 2011 Z. z., zákon č. 405/ 2012 Z. z., zákon č. 178 / 2014 Z. z., zákon č. 49 / 2016 Z. z., zákon č. 194 / 2017 Z. z. a zákon č. 225 / 2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 1 ods. 1 sa za slovo "elektronickej komunikácie" vkladajú slová "pri nadobúdaní práv na pozemky a budovy potrebné na realizáciu týchto stavieb."
2. V článku 2 sa dopĺňajú odseky 5 a 6:
"(5) V postupe podľa stavebného práva, ktorý je postupom s veľkým počtom účastníkov, sa oznámenie o začatí konania predloží v súlade s postupom ustanoveným v stavebnom práve. Ostatné dokumenty sa doručia od prípadu k prípadu iba žiadateľovi, obci, na území ktorej sa má uskutočniť zámer, a príslušným orgánom; ostatným účastníkom konania sa doručí verejný poriadok, ktorý sa dozvedia v oznámení o začatí konania, ak sa im osobne doručia.
(6) Ak osoba, ktorá bola alebo mala byť účastníkom konania podľa stavebného práva, ktorému má byť písomnosť doručená individuálne, alebo účastník vyvlastneného konania, zomrela a príslušný orgán zodpovedný za vedenie konania do 60 dní odo dňa, keď zistil, že zomrel, neidentifikuje osoby, ktoré by boli účastníkmi konania v dôsledku jeho smrti, vymenuje opatrovníka; Toto sa neuplatňuje, ak sa v súlade s administratívnymi pravidlami písomnosť doručí verejným dekrétom namiesto ustanovení opatrovníka."
3. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek 7:
"(7) Ak sa na správne rozhodnutie v konaní uvedenom v článku 1 vzťahuje záväzné stanovisko a dotknutý príslušný orgán nevydá záväzné stanovisko do 60 dní odo dňa, keď bol na to vyzvaný správny orgán zodpovedný za konanie uvedené v článku 1, toto rozhodnutie nepodlieha tomuto záväznému stanovisku a nezohľadní sa, ak záväzné stanovisko vydané neskôr. Prvá veta sa nevzťahuje na vydanie záväzného stanoviska k vplyvu realizácie projektu na životné prostredie."
4. Na konci nadpisu § 2d sa dopĺňajú slová "a výstavba infraštruktúry elektronických komunikácií."
5. V článku 2d ods. 1 sa za slová "odseku 1 ods. 4 písm. f) a g) " vkladajú slová "a budovy infraštruktúry elektronických komunikácií."
6. Za oddiel 2d vrátane poznámky pod čiarou 14 sa vkladajú tieto oddiely 2e až 2g:
(1) Regionálny orgán regiónu, na území ktorého sa má uskutočniť výstavba dopravnej infraštruktúry, je zodpovedný za vedenie územných a vyvlastnovacích konaní. Ak sa má výstavba dopravnej infraštruktúry uskutočniť na území hlavného mesta Prahy, je zodpovedná za riadenie územného a vyvlastnenia, výstavbu dopravnej infraštruktúry, Magistrát hlavného mesta Prahy.
(2) Ak sa má výstavba dopravnej infraštruktúry uskutočniť na území viacerých regiónov, riadenie vykonávajú orgány uvedené v odseku 1, pre ktoré bola predložená žiadosť.
(3) Odvolací orgán a orgán zodpovedný za preskúmanie rozhodnutí prijatých v konaní podľa odsekov 1 a 2 sú:
a) pre dopravnú infraštruktúru podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) ministerstva dopravy;
b) v iných prípadoch ministerstvo regionálneho rozvoja.
Každý je povinný umožniť vykonanie meraní a prieskumných prác v rámci prípravy na výstavbu dopravnej infraštruktúry vykonávanej oprávneným investorom (14), a to aj pred začatím postupu, ktorým je stavba umiestnená alebo povolená, alebo ktorým je stavba umiestnená a povolená. Na tento účel má oprávnený investor a oprávnené osoby právo vstúpiť do zahraničného nehnuteľného majetku a vstúpiť do neho. Splnomocnený investor alebo ním oprávnené osoby v čo najväčšej možnej miere preskúmajú práva vlastníkov príslušného nehnuteľného majetku a aspoň 14 dní vopred písomne im oznámia vykonanie meraní alebo prieskumných prác na ich nehnuteľnosti v súlade s odsekom 3 ods. 2. V oznámení uvedenom v predchádzajúcej vete sa uvedie dôvod vykonávania meraní alebo prieskumných prác týkajúcich sa nehnuteľného majetku, opis činností, ktoré sa majú vykonať, rozsah, spôsob, dátum a špecifikácia miesta vykonania, identifikácia oprávneného investora, jeho kontaktné údaje, dátum oznámenia a meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej zastupovať oprávneného investora. Po skončení prác je oprávnený investor alebo ním oprávnené osoby povinné dať nehnuteľný majetok do svojho predchádzajúceho stavu, a ak to vzhľadom na povahu vykonanej práce nie je možné, do podmienok zodpovedajúcich predchádzajúcemu účelu alebo použitiu predmetného nehnuteľného majetku a bezodkladne písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľného majetku adresu uvedenú v § 3 ods. 2. Ak sa majiteľ alebo užívateľ nehnuteľného majetku obmedzil na bežné používanie nehnuteľného majetku podľa tohto odseku v dôsledku výkonu práv prijímajúceho investora alebo osoby, ktorú má oprávnený, alebo utrpel škodu na majetku, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu rovnajúcu sa dvojnásobku sumy určenej podľa zákona o oceňovaní majetku (10).
(1) Pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi staviteľom výstavby dopravnej infraštruktúry alebo vybranou výstavbou energetickej infraštruktúry a vlastníkom, prevádzkovateľom alebo manažérom dopravnej alebo technickej infraštruktúry, majiteľom, prevádzkovateľom alebo manažérom dopravnej alebo technickej infraštruktúry je povinný ju transponovať, prekladať alebo inak (ďalej len "transpondér") do 12 mesiacov odo dňa, keď bol konštruktér výstavby dopravnej infraštruktúry alebo vybranej výstavby energetickej infraštruktúry vyzvaný, aby tak urobil, za predpokladu, že v čase uskutočnenia výzvy sa zabezpečia vecné práva na pozemok alebo výstavbu na uskutočnenie prekládky; ak v čase výzvy nie sú zabezpečené vecné práva na prekládku. Vlastník, prevádzkovateľ alebo manažér dopravnej alebo technickej infraštruktúry má do 15 dní odo dňa prijatia hovoru právo požadovať, aby v jeho mene poskytol vecné práva staviteľ výstavby dopravnej infraštruktúry alebo zvolenej výstavby energetickej infraštruktúry; v takom prípade vlastník, prevádzkovateľ alebo manažér dopravnej alebo technickej infraštruktúry vykoná prepis do 12 mesiacov odo dňa, keď staviteľ výstavby dopravnej infraštruktúry alebo zvolenej výstavby energetickej infraštruktúry preukáže, že príslušné práva sú zaručené. Ak dodávateľ stavby poskytuje vecné práva v mene vlastníka, prevádzkovateľa alebo manažéra dopravnej alebo technickej infraštruktúry výstavby dopravnej infraštruktúry alebo vybranej výstavby energetickej infraštruktúry, ustanovenia oddielu 3b sa primerane uplatňujú na ocenenie týchto práv.
(2) Rozhodnutie, na základe ktorého možno začať s výstavbou transpondéra dopravy alebo technickej infraštruktúry, sa môže prijať po nadobudnutí právnej právomoci.
(3) Lehoty uvedené v odseku 1 sa vybudujú počas trvania okolností, ktoré bránia vykonávaniu transpondéra dopravy alebo technickej infraštruktúry, pokiaľ vlastník, prevádzkovateľ alebo manažér prepravnej alebo technickej infraštruktúry nespôsobil vytvorenie a trvanie transpondéra.
(4) Od vlastníka, prevádzkovateľa alebo manažéra dopravnej alebo technickej infraštruktúry sa vyžaduje, aby vopred informoval konštruktéra o výstavbe dopravnej infraštruktúry alebo o zvolenej výstavbe energetickej infraštruktúry pred spôsobom, akým sa transpondér vykonáva, a o spôsobe určenia nákladov na jej realizáciu.
(5) Staviteľ výstavby dopravnej infraštruktúry alebo vybranej výstavby energetickej infraštruktúry je povinný nahradiť vlastníka, prevádzkovateľa alebo manažéra dopravnej alebo technickej infraštruktúry, ktorá vykonala technickú alebo dopravnú infraštruktúru, transpondérmi sú len nevyhnutne vynaložené náklady na vykonanie transpondéra.
14) Článok 23a zákona č. 183 / 2006 Z. z. o územnom plánovaní a stavebníctve, v znení zmien a doplnení."
7. Za § 2g sa vkladá tento oddiel 2h:
(1) Žiadosť o schválenie stiahnutia poľnohospodárskej pôdy z fondu poľnohospodárskej pôdy na účely výstavby dopravnej alebo energetickej infraštruktúry sa predkladá orgánu zodpovednému za ochranu poľnohospodárskeho fondu.
(2) Prevod majetku v súvislosti s výstavbou dopravnej infraštruktúry nevyžaduje udelenie súhlasu, výnimky alebo súhlasu podľa zákona o štátnom vlastníctve."
8. Za oddiel 2h vrátane poznámky pod čiarou 16 sa vkladá tento oddiel 2i:
Budovanie infraštruktúry elektronických komunikácií
(1) Rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územnej dohody podľa stavebného práva nevyžaduje elektronické komunikačné spojenia s dĺžkou do 100 metrov; To sa nevzťahuje na prípady, keď sa vyžaduje záväzné stanovisko na posúdenie účinkov vykonávania environmentálneho projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (16).
(2) Používanie výstavby elektronickej komunikačnej infraštruktúry sa nevyžaduje na základe schvaľovacieho postupu alebo rozhodnutia o schválení podľa stavebného zákona. Do 60 dní od začiatku užívania staveniska predloží dodávateľ príslušnému stavebnému úradu údaje identifikujúce umiestnenie staveniska, dokumentáciu o skutočnej realizácii stavby za predpokladu, že neexistujú významné odchýlky od overenej dokumentácie alebo overenej projektovej dokumentácie a geometrický plán umiestnenia stavby.
16) § 45i ods. 2 zákona č. 114 / 1992 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zákon č. 100 / 2001 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) v znení zmien a doplnení."
9. V článku 3 sa dopĺňa tento odsek 6:
"(6) Ak ide o práva potrebné na výstavbu dopravnej alebo energetickej infraštruktúry, podmienka prípustnosti vyvlastnenia, ktorá spočíva v nemožnosti získať takéto práva dohodou alebo inak, je splnená, ak vyvlastnená osoba dostala žiadosť o získanie práv na pozemok alebo výstavbu, ktorá je predmetom vyvlastnenia, a zmluva nebola uzatvorená do 90 dní odo dňa prijatia žiadosti, hoci vyvlastnená strana sa pokúsila rokovať s vyvlastnenou stranou."
10. Na konci odseku 3a sa dopĺňa táto veta: "Ak sa práva získajú na základe vety prvého prevodu spoločného vlastníckeho podielu, právo spoluvlastníka na predkup sa neuplatňuje na tento podiel vyplývajúci zo zákona alebo zo zmluvy."
11. V článku 3b ods. 2 sa vypúšťajú slová "a účel použitia."
12. v odseku 3b ods. 3:
"(3) Ak sú potrebné práva nadobudnuté podľa § 3a zmluvou o založení, zmene a doplnení alebo zrušení práva zodpovedajúceho zaťaženiu tovaru alebo práva stavby, výška platby 10 000 Kč je dohodnutá. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú mutatis mutandis, ak nesúhlasia so sumou vyvlastnenou podľa predchádzajúcej vety."
13. V odseku 3b sa za odsek 5 vkladá tento odsek 6:
"(6) Postup ustanovený v odsekoch 1 až 5 sa môže rozšíriť na právo na pozemky alebo výstavbu, ktoré nie sú potrebné na výstavbu dopravnej infraštruktúry, ak by sa v dôsledku prevodu práv podľa odseku 3a takéto pozemky alebo stavby nemohli použiť vôbec alebo len s neprimeranými ťažkosťami."
Odsek 6 sa stáva odsekom 7.
14. V článku 3b ods. 7 sa "5" nahrádza "6."
15. § 3d znie:
Výmenné práva potrebné na výstavbu dopravnej infraštruktúry možno získať iba výmenou za práva na pozemky vo vlastníctve Českej republiky alebo právnickej osoby usadenej zákonom alebo usadenej alebo usadenej štátom, proti ktorému je štát kontrolujúcou osobou. Odsek 3b ods. 2 sa uplatňuje na ocenenie."
16. Za oddiel 4 vrátane poznámky pod čiarou 15 sa vkladá tento oddiel 4a:
(1) Ak orgán vyvlastnenia v postupe vyvlastnenia, ktorý sa týka práva na pozemky alebo výstavbu potrebného na výstavbu dopravnej infraštruktúry, ako je vymedzené v zásadách územného rozvoja a uvedené v prílohe k tomuto aktu, dospeje k záveru, že podmienky vyvlastnenia sú splnené, s výnimkou určenia výšky náhrady za vyvlastnenie, vydá na žiadosť vyvlastniteľa predbežné rozhodnutie (15), ktoré obsahuje vyhlásenia podľa článku 24 ods. 3 zákona o vyvlastnení ("predbežné rozhodnutie").
(2) Odvolanie proti predbežnému rozhodnutiu nie je prípustné.
(3) O žalobe proti predbežnému rozhodnutiu rozhodne súd do 60 dní; Toto sa uplatňuje mutatis mutandis na odvolania proti rozhodnutiu súdu o podaní žaloby.
(4) Návrh na odkladný účinok žaloby proti predbežnému rozhodnutiu možno podať len spolu s žalobou. Návrh na odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa podľa predchádzajúcej vety možno podať spolu s odvolaním. Súd nezohľadní návrh predložený k neskoršiemu dátumu na zabezpečenie odkladného účinku.
(5) Ak súd nezruší predbežný rozsudok, vyvlastniteľ vyplatí vyvlastnenú zálohu na náhradu škody za vyvlastnenie vo výške stanovenej znaleckým stanoviskom, ktoré je pripojené k návrhu zmluvy o kúpe pozemkov alebo stavebných práv do 60 dní od právneho orgánu.
a) predbežné rozhodnutia;
b) prípadné rozhodnutie súdu podať žalobu proti predbežnému rozhodnutiu, alebo
c) prípadný rozsudok odvolacieho súdu proti rozhodnutiu odvolacieho súdu.
(6) Ak bola podaná žaloba proti predbežnému rozhodnutiu alebo bolo podané odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa o takomto návrhu, vyvlastnenie nevydá rozhodnutie vo zvyšnej časti prípadu pred tým, ako sa rozhodnutie súdu o žalobe alebo odvolaní stane konečným.
(7) Ak je náhrada za vyvlastnenie stanovená v rozhodnutí vo zvyšnej časti prípadu vyššia ako záloha vyplatená za vyvlastnenie, vyvlastniteľ vyrovná rozdiel najneskôr do 60 dní od právneho orgánu rozhodnutia vo zvyšnej časti prípadu. Ak je náhrada za vyvlastnenie ustanovená v rozhodnutí vo zvyšnej časti prípadu nižšia ako preddavok zaplatený za vyvlastnenie, vyvlastnený vráti rozdiel najneskôr do 60 dní od právneho orgánu rozhodnutia vo zvyšnej časti prípadu.
(8) Ak vyvlastnenie materiálnej záťaže na pozemok alebo výstavbu spôsobí aj vyvlastnenie vyvlastnenia, odseky 5 a 7 sa uplatňujú mutatis mutandis na osobu oprávnenú na vyvlastnenie, ktorej práva prestávajú existovať.
15) § 148 zákona č. 500 / 2004 Zb., Správne pravidlá v znení neskorších predpisov."
17.
Ak stavbe dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry bráni prenájom alebo pytliactvo týkajúce sa pozemku alebo stavby vo vlastníctve staviteľa, staviteľ má právo ukončiť prenájom alebo pytlu bez ohľadu na dohodnutú dĺžku prenájmu alebo pachtu. Nájom alebo listina sa končí uplynutím výpovednej lehoty troch mesiacov bez ohľadu na koniec roka. Nájomca alebo prevádzač má nárok na náhradu škody spôsobenej ukončením prenájmu alebo pašerátu."
18. Dopĺňa sa táto príloha:
"Príloha k zákonu č. 416 / 2009 Zb.
1. diaľnice a cesty
1.1 Voľné cesty
D0 (pragový obvod), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D43, D48, D49, D52, D55,
1.2 Cesty prvej triedy
I / 12, I / 33, I / 35, I / 42, I / 49,
2. Železnice
železničná trať Praha - Plzeň - Domažlice - štátna hranica,
železničná trať Ústí nad Labem - Cheb,
železničná trať Plzeň - České Budějovice,
železničná trať Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště - štátna hranica,
železničné spojenie Praha - Kladno vrátane spojenia Václava Havla letiska Praha,
železničná trať Praha Vysočany - Lysá nad Labem,
železničná trať Hradec Králové - Pardubice - Chrudim,
železničná trať Praha - Česká Třebová - Brno,
železničná trať Veľký Osek - Hradec Králové - Choceň,
železničná trať Týništěch nad Orlicí - Častolovice - Solnice,
železničná trať Procentrní Žleb - Děčín - Mělík - Kolín - Havlíčkova Brod - Brno,
železničná trať Brno - zastávka pri Brne - Okržky,
RS 1 Praha - Brno - Přerov - Ostrava - hranica PL,
RS 2 Brno - Breclav - st. hr. SK / AT,
RS 4 Drážďany - Ústí n. Labem - Praha vrátane Kralupy (Nová Ves) - Louny - Most,
železničná trať Otrokovice - Vizovice,
železničná trať Hranice na Morave - Horný Lidec,
stavby v rámci železničnej križovatky Praha - Ruzyně, Praha-Zlicín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zadoslav, Praha-Uhradeves, Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, riešenia pri Prahe),
výstavba v rámci železničného križovatky Brno (zástavby Brno-Maloměřice, Staré Liskovec, Modrice, Chrlice, Ponetovice),
výstavba v rámci železničného križovatky Ostrava (závodná stanica Polanka nad Odrou, Frýdek-Místek, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraničná križovatka Bohumín / Chalupki, Ostrava-Třebovice),
železničná trať Olomouc - Šumperk,
špeciálne dráhy,
3. Infraštruktúra pre vodnú dopravu
sekcia Decin,
navigačný stupeň
4. Infraštruktúra pre leteckú dopravu
paralelná vzletová a pristávacia dráha na letisku Václav Havel Praha,
nové oplotenie letiska Václav Havel Praha."
Prechodné ustanovenia
1. Konanie začaté pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto aktu sa ukončí a práva a povinnosti sa posúdia v súlade so zákonom č. 416 / 2009 Z. z., ako účinné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
2. Postupy, ktoré nie sú správnymi konaniami začatými pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto aktu, sa ukončia v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zmena a doplnenie železničného zákona
V oddiele 5 zákona č. 266 / 1994 Z. z. o železniciach v znení zákona č. 181 / 2006 Z. z., zákona č. 377 / 2009 Z. z. a zákona č. 319 / 2016 Z. z., odsek 3 znie:
"(3) Ak je vlastnícke právo na pozemok alebo výstavbu potrebné na výstavbu železnice obmedzené zmluvou, je dohodnutá výška platby 10 000 CZK. Ak nesúhlasí so sumou vyvlastnenou v súlade s predchádzajúcou vetou, odmena sa dohodne so sadzbou zodpovedajúcou hodnoteniu limitu stanoveného znaleckým posudku."
Zmena a doplnenie zákona o cestnej doprave
Zákon č. 13 / 1997 Z. z., na cestách, zmenený a doplnený zákonom č. 102 / 2000 Z. z., zákona č. 132 / 2000 Z. z., zákona č. 489 / 2001 Z. z., zákona č. 256 / 2002 Z. z., zákona č. 259 / 2002 Z. z., zákona č. 320 / 2002 Z. z., zákona č. 268 / 2002 Z. z., zákona č. 358 / 2003 Z. z., zákona č. 186 / 2004 Z. z., zákona č. 375 / 2006 Z. z., zákona č. 18 / 2012 Z. z., zákona č. 119 / 2012 Z. z., zákona č. 208 / 2011 Z. z., zákona č. 342 / 2006 Z. z., zákona č. 329 / 2011 Z. z., zákona č. 227 / 2009 Z. z., zákona č. 157.
1. Odsek 17 ods. 3 znie takto:
"(3) Ak je vlastnícke právo na pozemok alebo výstavbu požadované na výstavbu, opravu, úpravu, modernizáciu alebo rekonštrukciu budov uvedených v odseku 1 obmedzené zmluvou, dohodne sa výška platby vo výške 10 000 CZK. Ak nesúhlasí so sumou vyvlastnenou v súlade s predchádzajúcou vetou, odmena sa dohodne so sadzbou zodpovedajúcou hodnoteniu limitu stanoveného znaleckým posudku."
2. Odsek 38 ods. 1 znie:
"(1) Ak sa v dôsledku inej investičnej výstavby zabráni používaniu infraštruktúry alebo časti infraštruktúry na dlhé alebo trvalé obdobie, klient stavby je povinný vykonať transpozíciu infraštruktúry alebo vybudovať alternatívnu infraštruktúru pre svoj náklad. Vlastníkom takejto infraštruktúry je vlastník trans-prepravovanej alebo vymenenej infraštruktúry. Ak klient nadobudol vlastnícke právo na pozemok, na ktorom sa nachádza infraštruktúra, alebo na cestnú pomocnú parcelu, prevedie ju bezplatne na vlastníka preloženej alebo vymenenej infraštruktúry."
3. V prvej vete odseku 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová "cesta alebo úsek cesty vrátane úseku cesty."
Zmena a doplnenie zákona o vyvlastnení
V článku 10 ods. 5 zákona č. 184 / 2006 Z. z. o zrušení alebo obmedzení vlastníckych práv na pozemky alebo stavby (zákon o vyvlastnení), zmeneného a doplneného zákonom č. 405/ 2012 Z. z., sa vypúšťajú slová "a účel použitia."
ÚČINNOSŤ
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho uverejnení s výnimkou ustanovení článku 5 ods. 1 písm. a) a b). Ja bod 6, pokiaľ ide o článok 2e, ktorý nadobudne účinnosť prvým dňom dvanásteho mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení a s výnimkou piatej časti, ktorý nadobudne účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení.
Vondracek v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Zákon č. 169 / 2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 416 / 2009 Z. z. o zrýchlení výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení zmien a doplnení a ďalších súvisiacich právnych predpisov |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 16.08.2018 |
|---|---|
| Účinnosť od | 31.08.2018 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0