Vyhláška Ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Zb.

Q: Čo je Vyhláška Ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Zb.?

Dekrét ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Z. z., ktorým sa vykonávajú určité ustanovenia stavebného práva — Vyhláška ministerstva miestneho rozvoja, ktorou sa vykonávajú určité ustanovenia stavebného zákona.

Q: Je Vyhláška Ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Zb. stále platný?

Áno, Vyhláška Ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Zb. je stále platný a účinný.

132

VYHLÁSENIE

Ministerstvo miestneho rozvoja

z 29. mája 1998,

ktorým sa vykonávajú určité ustanovenia stavebného zákona

Ministerstvo miestneho rozvoja podľa § 75 ods. 2, § 100 ods. 6 a § 143 ods. 1 písm. d) až g), i) a j) zákona č. 50 / 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebníctve (Stavebný zákon), zmeneného a doplneného zákonom č. 83 / 1998 Z. z.:

Predmet úpravy

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti konania

a) územné rozhodnutia;

(b) povolenia a podávania správ o budovách a ich zmenách;

(c) povolenie terénnej úpravy s cieľom podstatne zmeniť vzhľad životného prostredia alebo podmienky odlivu;

(d) podávanie správ o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach;

(e) stanovenie budov, krajinnej úpravy a banských prác na pôde;

(f) schvaľovanie budov, zmeny ich používania, potrebné úpravy, bezpečnostné práce a odstraňovanie budov;

(g) výkon dozoru nad budovami štátu;

h) konania o vyvlastnení.

§ 2

Podľa tohto dekrétu sa všetky druhy stavby vykonávajú bez toho, aby sa zvážilo ich

(a) technická konštrukcia, ako sú budovy, podzemné budovy, veže, stožiare, sily, nádrže, žeriavy, podzemné a nadzemné vedenia, tribúny, steny, oplotenie,

(b) účel, napríklad pre obytné budovy, civilné zariadenia, stavby na výrobu a skladovanie, dopravu, rozvod energie, vodohospodárstvo, civilnú ochranu, rekreáciu.

ČÁST PRVNÍ

ÚZEMNÉ KONANIE

(K § 35 a 39 zákona)

§ 3

Žiadosť o územné rozhodnutie

(1) Žiadosť o územné rozhodnutie obsahuje:

a) meno (-á) a adresu (-y) žiadateľa;

(b) predmet územného rozhodnutia s krátkou charakteristikou územia a spôsobom, akým sa doteraz používalo;

c) zoznam a adresy všetkých známych účastníkov územných konaní;

d) druhy a čiastkové čísla príslušných parciel podľa katastra pozemkov s uvedením vlastníctva a iných práv;

e) v prípade rozhodnutia o umiestnení budovy, využití pozemku a rozdelení a konsolidácii pozemku, pokiaľ žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo na pozemok a v prípade navrhovaného opatrenia nemožno pozemok vyvlastniť (oddiel 38 stavebného zákona, ďalej len "zákon"),

f) podrobnosti o súlade návrhu s územnou dokumentáciou, ak je schválená;

g) podrobnosti o dodržiavaní požiadaviek príslušných orgánov získaných podľa osobitných pravidiel pred oznámením o začatí územného konania.

(2) Pokiaľ ide o žiadosť o územné rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 36 ods. 4 aktu, údaje uvedené v odseku 1 písm. a) zákona sú: c) nešpecifikujú v návrhu; informácie uvedené v odseku 1 písm. d) sa neuvádzajú, ak pozemok pre lodnú dopravu alebo stavbu možno vyvlastniť veľkým počtom strán alebo pre zmenu využívania územia.

(3) K žiadosti o územné rozhodnutie je priložené:

(a) situačný nákres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy vrátane parketových čísel s kresbou predmetu územného rozhodnutia a jeho umiestnením označujúcim odkazy (účinky) na okolitý priestor; ak sa návrh týka obzvlášť veľkej plochy s veľkým počtom účastníkov územného plánovania alebo umiestnenia štruktúry lodnej lode, tiež mapová základňa 1: 10 000 až 1: 50 000, ktorá označuje širšie vzťahy (účinky) s okolitou oblasťou; situačné výkresy a mapové pozadie musia byť poskytnuté dvojmo; ak stavebný úrad nie je na mieste, v troch kópiách,

(b) dokumenty na rokovania so stranami územného konania, ak boli vopred uchovávané, a rozhodnutia, stanoviská, pripomienky, dohody, hodnotenia a prípadne iné opatrenia príslušných orgánov, ktoré sa vyžadujú osobitnými ustanoveniami.

(4) K žiadosti o rozhodnutie o umiestnení stavby sa priložia dodatočné doklady podľa miesta, typu, rozsahu a očakávaných účinkov stavby, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä:

(a) ktorý pozemok alebo jeho časť sa má označiť za stavebný celok, navrhované umiestnenie budovy na pozemku vrátane jej vzdialenosti od hraníc pozemku a od susedných budov, prípadne s označením výšky (všeobecne 1: 500 stupnice);

b) architektonické a mestské začlenenie budovy do územia, jej vzhľad a umelecké riešenie,

(c) v prípade potreby údaje o doprave a výrobe vrátane základných technických parametrov o navrhovaných technológiách a zariadeniach;

d) vplyv výstavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov alebo návrhu na zriadenie ochrannej zóny (§ 35 ods. 2 zákona);

(e) stanovisko k posúdeniu vplyvu stavby na životné prostredie, ak je to predpísané osobitnými nariadeniami, 1)

(f) stavebné požiadavky na vodné hospodárstvo, energetiku, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu odpadu a podmienky prepojenia stavby s existujúcimi sieťami technických zariadení územia;

(g) príslušné ochranné zóny alebo chránené oblasti, špecifikované povodňové oblasti;

(h) ochrana stavby pred škodlivými účinkami a účinkami, vhodnosť geologických a hydrogeologických podmienok na území;

i) rozsah a usporiadanie staveniska;

(j) úpravy nevystavaných plôch a plôch, aby boli zelené.

(5) Žiadosť o opätovné použitie územia obsahuje okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 3 aj dodatočné podporné doklady a dokumentáciu, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä:

a) dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky opakovaného použitia územia;

(b) usporiadanie výšky navrhovaných zmien, ako sú charakteristické časti ošetrovania v teréne, ktoré významne menia vzhľad životného prostredia alebo podmienky odlivu (ďalej len "umiestnenie pôdy");

(c) spôsob likvidácie povrchových vôd a ochrana podzemných vôd, zamýšľané napojenie na siete technického vybavenia územia,

(d) stanovisko k posúdeniu vplyvu na životné prostredie, ak je stanovené v osobitných ustanoveniach, 1)

(e) príslušných ochranných zón a chránených oblastí a určených povodňových oblastí.

(6) Návrh na vymedzenie chráneného územia, ochrannej zóny alebo uverejnenie zatvorenia budov obsahuje okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 3 aj dodatočné podporné doklady a dokumentáciu, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä:

a) dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presnými vecnými a územnými definíciami navrhovaných zákazov alebo obmedzení;

(b) dôsledky navrhovaných opatrení na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných technických a organizačných opatrení;

(c) predpokladané trvanie navrhovaného opatrenia a prípadne oznámenie, že rozhodnutie nemôže byť časovo obmedzené.

(7) Okrem prvkov uvedených v odsekoch 1 a 3 žiadosť o rozdelenie alebo konsolidáciu pôdy obsahuje opis navrhovaných zmien hraníc pozemku a prístupu k pozemku v situácii čerpania [odsek 3 písm. a) ].

(8) Ak stavebný úrad písomne uvedie, že sa neprijme žiadne územné rozhodnutie o rozdelení alebo konsolidácii pozemku, keďže opatrenie [odsek 32 ods. 2 písm. e) zákona] bude postačovať, pripojí k oznámeniu overenú situáciu.

§ 4

Rozhodnutie o umiestnení stavby

(1) Rozhodnutie o umiestnení budovy obsahuje:

a) meno (-á) a adresu (-y) žiadateľa;

(b) typ, účel a stručný opis konštrukcie s uvedením jej kapacity;

(c) druhy a čiastkové čísla pozemkov podľa katastrálu pozemku, na ktorom sa stavba nachádza; pre linkovú tlač a najmä veľké budovy opis územia;

d) identifikácia stavebného pozemku, podmienky umiestnenia budovy na ňom a spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozsahu a podrobností jej spracovania;

e) rozhodnutie namietať voči účastníkom konania;

(f) obdobie platnosti rozhodnutia, ak má byť dlhšie ako dva roky.

(2) V podmienkach umiestnenia stavby sa stanovia najmä požiadavky na ochranu zdravia, životné prostredie, ochranu mestských a architektonických hodnôt na území vrátane identifikácie druhu a farby vonkajších úprav stavby (kryty, sadry, nátery atď.), výšky a umiestnenia stavby, vzdialenosti od hraníc pozemku a susedných budov, napojenia na technické vybavenie a siete infraštruktúry, výšky stavby, požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chránených oblastí a stanovísk príslušných orgánov a požiadaviek na vytvorenie podmienok na prístup a používanie budov osobami so zníženou pohyblivosťou a orientáciou.

(3) Po prijatí rozhodnutia zašle stavebný úrad odvolateľovi overenú dokumentáciu [odsek 3 ods. 3 písm. a) ] a jednu jej kópiu obecnému orgánu, ktorého územný obvod sa týka umiestnenia budovy, pokiaľ nejde o samotný stavebný úrad.

§ 5

Rozhodnutie o využívaní pôdy

(1) Rozhodnutie o využívaní územia obsahuje:

a) meno (-á) a adresu (-y) žiadateľa;

(b) druhy a čiastkové čísla pozemkov podľa katastra pôdy, stručný opis spôsobu využívania pôdy;

c) podmienky opakovaného použitia územia;

d) rozhodnutie namietať voči účastníkom konania;

e) obdobie platnosti rozhodnutia, ak má byť dlhšie, ako stanovuje zákon;

(f) spôsob, akým je územie (krajina) upravené po ukončení povoleného používania územia, pokiaľ opatrenie nie je trvalé.

(2) V rozhodnutí o použití územia sa stanovia podmienky, najmä:

a) terénne úpravy, napr. vážky, priekopy, krémy, lomy, pieskoviská;

(b) zriaďovanie, výsadba a ďalšie spracovanie vinohradov, chmeľu, lesov, sadov a záhrad, pokiaľ nie sú podmienky stanovené schválenými opatreniami na využívanie pôdy;

(c) zriaďovanie kurzov, skladovacích a odstavných priestorov.

(3) V podmienkach opakovaného použitia územia sa uvedie spôsob, akým sa má územie prispôsobiť, jeho odvodnenie, napojenie na dopravné a distribučné siete, požiadavky vyplývajúce z blízkosti chránených oblastí a názory príslušných orgánov, požiadavky na ochranu existujúcich budov, zeleň atď.

(4) Po vydaní rozhodnutia právnemu orgánu zašle stavebný úrad žiadateľovi overenú situáciu, na ktorej sa nachádza [odsek 3 ods. 3 písm. a) ], a jednu z jej kópií zašle obecnému orgánu, ktorého územný okruh sa týka navrhované opatrenie, ak nejde o samotný stavebný úrad.

§ 6

Rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme

(1) Rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme obsahuje:

a) meno (-á) a adresu (-y) žiadateľa;

(b) vymedzenie (označenie) územia alebo pozemku podľa katastra nehnuteľností, ak sú určité činnosti zakázané alebo obmedzené z dôvodov ochrany ovzdušia, ochrany pred negatívnymi účinkami prevádzky priemyselných alebo poľnohospodárskych budov, ochrany vodných zdrojov a ložísk nerastných surovín, banských prác, železníc, telekomunikácií, letísk, obranných a bezpečnostných oblastí štátu, distribučných sietí atď.,

c) podmienky ochrany;

d) rozhodnutie namietať voči účastníkom konania;

e) obdobie platnosti rozhodnutia, ak ho možno stanoviť vopred.

(2) Podmienky ochrany [odsek 1 písm. c) ] zahŕňajú najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob realizácie výstavby, úpravy pôdy, ťažbu, sadenie a striekanie stromov, hnojenie pôdy, prevádzku vysokofrekvenčných zariadení; Zabezpečia aj požiadavky príslušných orgánov atď.

(3) Ak je chránená oblasť alebo ochranná zóna vymedzená právnym aktom alebo rozhodnutím príslušného správneho orgánu vydaného podľa nej alebo ustanoveného vládou, rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme sa nevydá.

(4) Po vydaní rozhodnutia právnemu orgánu zašle stavebný úrad žiadateľovi overenú situáciu, na ktorej sa nachádza [odsek 3 ods. 3 písm. a) ], a jednu z jej kópií zašle obecnému orgánu, ktorého územný okruh sa týka navrhované opatrenie, ak nejde o samotný stavebný úrad.

§ 7

Rozhodnutie o uzavretí budovy

(1) Rozhodnutie o uzavretí obsahuje:

a) meno (-á) a adresu (-y) žiadateľa;

(b) vymedzenie územia a prípadne pozemku podľa katastra nehnuteľností, na ktoré sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie stavebnej činnosti;

c) rozsah zákazu alebo obmedzenia stavebnej činnosti, najmä ak by mohla zabrániť budúcemu využívaniu územia alebo jeho organizácie v rámci pripravenej plánovacej dokumentácie;

d) rozhodnutie namietať voči účastníkom konania;

e) obdobie platnosti rozhodnutia, ak ho možno stanoviť vopred.

(2) Nie je možné zakázať alebo obmedziť výživné práce rozhodnutím o uzavretí.

(3) Po udelení rozhodnutia právnemu orgánu zašle stavebný úrad žiadateľovi overenú situáciu, na ktorej sa nachádza [odsek 3 ods. 3 písm. a) ], a jednu z jej kópií zašle obecnému orgánu, ktorého územný okruh sa týka navrhované opatrenie, ak nejde o samotný stavebný úrad.

§ 8

Rozhodnutie o rozdelení alebo konsolidácii pôdy

(1) Rozhodnutie o rozdelení alebo konsolidácii pozemku obsahuje:

a) meno a adresu žiadateľa;

b) vymedzenie územia a prípadne pozemku podľa katastra nehnuteľností, kde sa majú uskutočniť zmeny;

c) podmienky rozdelenia alebo konsolidácie pozemku.

(2) Po udelení právnej právomoci stavebnému úradu zašle žiadateľovi certifikovaný situačný výkres [odsek 3 ods. 3 písm. a) ].

ČÁST DRUHÁ

STAVEBNÉ PRAVIDLÁ

ODDÍL PRVNÍ

VYKONÁVANIE ŠTATÚTU

(K § 44 až 47 zákona)

§ 9

(1) Profesionálne riadenie stavby (§ 44 ods. 2 a § 46a ods. 2 zákona) znamená:

(a) také riadenie, spôsob a postup realizácie stavby, ktoré zabezpečia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnú inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavenisku, objednávku a skladovanie stavebných výrobkov a materiálov, vhodnosť ich použitia, profesionálne skladovanie strojov a zariadení atď. a aby neohrozilo životné prostredie;

(b) zodpovednosť za zhodu priestorovej polohy stavby s certifikovanou dokumentáciou stavby, za súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na konštrukciu a všeobecnými technickými požiadavkami na používanie budov osobami so zníženou pohyblivosťou a inými technickými predpismi a za súlad s podmienkami rozhodnutí prijatých na realizáciu stavby (najmä rozhodnutia o územnom plánovaní a stavebného povolenia);

(c) účasť na odstraňovaní chýb zistených na stavenisku a oznamovanie takýchto chýb stavebnému úradu, pokiaľ ich nemožno napraviť v rámci technického riadenia staveniska.

(2) Profesionálny dohľad nad vykonávaním stavby (oddiel 44 ods. 3 zákona) znamená zodpovednosť a spoluprácu uvedenú v odseku 1 písm. b) a c), ako aj monitorovanie

(a) spôsob a postup realizácie stavby, najmä bezpečnosť inštalácie a prevádzky technického vybavenia na konštrukciu, skladovanie a používanie výrobkov a stavebných materiálov;

b) spôsob, akým sa vedie jednoduchý záznam o konštrukcii.

ODDÍL DRUHÝ

PODÁVANIE SPRÁV A POVOLENIE KONŠTRUKCIE A ZMENA KONŠTRUKCIE

(K § 57 zákona)

Oznamovanie malých budov, stavebných úprav a údržby

§ 10

(1) Oznámenie o malej budove obsahuje:

(a) meno a adresu staviteľa;

(b) účel, rozsah a miesto stavby a jednoduchý technický opis jej realizácie;

c) druh a číslo parcely nehnuteľnosti podľa katastra;

(d) údaj o tom, kto vykoná výstavbu a či sa má na jej uskutočnenie použiť susedný majetok alebo prípadne výpis vlastníka o majetku;

e) stanoviská uvedené v § 57 ods. 4 zákona.

(2) Doklad preukazujúci majetok alebo iné právo na pozemok sa pripojí k vyhláseniu o malej budove a jednoduchému náčrtu situácie podľa katastrálnej mapy, v ktorej sa uvádza umiestnenie budovy na pozemku, hranice so susednými pozemkami a umiestnenie budov na ňom. Ak príslušný obecný orgán nie je schopný prijať oznámenie, návrh sa predkladá dvojmo.

§ 11

(1) Ak sa stavebný úrad dohodne na uskutočnení ohlásenej malej stavby, ponechá si jednu kópiu situačného náčrtu pre jej úradné použitie, druhá kópia sa zašle príslušnému miestnemu orgánu. To isté platí, ak sa dohoda o uskutočnení ohlásenej malej stavby vydá v tichosti (oddiel 57 ods. 2 zákona).

(2) Oznámenie stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 zákona nenahrádza rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie alebo iné opatrenie štátnej správy, ktoré vyžaduje osobitné nariadenie; stavebný úrad o tejto skutočnosti učí staviteľa.

§ 12

(1) Oznámenie o stavebných úpravách a údržbárskych prácach obsahuje:

a) uvedenie toho, ktoré stavebné práce sa majú vykonať;

(b) ich rozsah, účel a jednoduchý technický opis.

(2) K oznámeniu sa pripojí:

(a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné vlastnícke právo, ktorý možno nahradiť čestným vyhlásením;

(b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak má modifikáciu alebo údržbu vykonávať nájomca;

c) názor Štátneho orgánu pre starostlivosť o pamiatky, ak ide o stavebné úpravy alebo údržbárske práce na budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je budovou, ktorá sa nachádza v pamiatke chránenej zem.2)

§ 13

(1) Pri posudzovaní, či sa malé stavebné, stavebné alebo údržbové práce môžu vykonávať na základe vyhlásenia, sa zohľadňuje najmä umiestnenie, projektovanie, účel a vplyv na životné prostredie. Tieto aspekty sa posudzujú najmä v prípade oznámenej menšej konštrukcie alebo úpravy stavby vrátane prevádzkového, výrobného alebo technického zariadenia.

(2) V prípade malých budov, stavebných úprav a údržbárskych prác, po ktorých stavebný úrad vyhlásil, že podliehajú stavebnému povoleniu, sa doplnia informácie predpísané v oddieloch 10 a 12.

a) jednoduchými stavebnými výkresmi alebo úpravami alebo označením stavebných úprav v kópii stavebnej dokumentácie certifikovanej stavebným úradom; nesmú sa predložiť žiadne údržbárske práce;

(b) prípadná situácia a stavebné výkresy vybavenia staveniska,

c) iné podporné dokumenty, ktoré určil stavebný úrad a ktoré sú potrebné na riadne posúdenie prípadu v stavebníctve.

§ 14

Údržbárske práce, ktoré nevyžadujú oznámenie stavebnému úradu, sú najmä:

(a) oprava fasád a vnútorných omietok, stien, dlažby a dlažby, výmena a oprava strešných krytín, oprava povrchu plochých striech, komínové telesá, oprava vnútorných inštalácií, výmena, oprava a povrchová úprava striech, žiabier a odpadových dažďových kanálikov, oprava okien a dverí a ich povlakov, výmena dverí a okien a opravy plotov, ak nezmenia vzhľad stavby,

b) nahradenie nepodstatných častí stavebných konštrukcií;

(c) opravy zariadení a výťahov ústredného kúrenia, vetrania a klimatizácie, ak ich vykonávajú oprávnené osoby;

(d) výmena bytových zariadení (napr. kuchynské linky, dodávky) a ostatné bežné vybavenie budovy;

e) práce ustanovené osobitným nariadením. 3)

Žiadosť o stavebné povolenie

(K § 54, 58 a 60 zákona)

§ 15

Žiadosť o stavebné povolenie sa predkladá pre:

a) samostatnú konštrukciu alebo jej úpravu;

(b) súbor stavieb vrátane stavieb;

c) individuálna konštrukcia súboru uvedeného v písmene b), ak sa môžu použiť po dokončení;

(d) klimatizačné spínače pre siete technických zariadení a stavebné práce.

§ 16

(1) Žiadosť o stavebné povolenie podľa charakteru stavby obsahuje:

(a) meno a adresu staviteľa;

(b) druh, účel, miesto stavby, predpokladaný dátum dokončenia stavby a pri dočasnej výstavbe jej trvanie;

c) parcolné čísla a druhy stavebných pozemkov a prípadne pozemky, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napríklad časť verejného areálu) a parkovacie čísla susedných pozemkov a budov, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa registra nehnuteľností;

(d) názov (názov), adresa a povolenie projektového dokumentačného spracovateľa a spôsob realizácie stavby (dodávateľ, samopomoc);

e) základné údaje o stavebníctve, ich členení, technických alebo výrobných zariadeniach, budúcich operáciách a ich vplyve na zdravie a životné prostredie a na súvisiace opatrenia;

(f) zoznam a adresy účastníkov stavebného konania známeho staviteľovi; zoznam a adresy účastníkov sa neposkytujú pre linkové a stavebné projekty s veľkým počtom účastníkov stavebného procesu;

(g) orientačné náklady na výstavbu vrátane technológie.

(2) K žiadosti sa prikladá:

a) dôkaz, na základe ktorého staviteľ preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má iné právo na pozemok alebo výstavbu, ktoré mu umožňujú zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo zmeniť na nej stavebné alebo údržbové práce;

b) projektová dokumentácia stavby (projektu) v dvoch vyhotoveniach; ak stavebný úrad nie je zavedený, v troch kópiách; ak staviteľ nie je vlastníkom stavby, je pripojená jedna dodatočná kópia projektovej dokumentácie;

(c) dokumenty týkajúce sa rokovaní so stranami stavebného konania, ak sa výstavba vykonala vopred, a rozhodnutia, stanoviská, pripomienky, potvrdenia, hodnotenia a prípadne iné opatrenia vyžadované osobitnými predpismi dotknutých verejných orgánov;

d) územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný úrad príslušný povoliť výstavbu;

e) vyhlásenie oprávnenej osoby, že zabezpečí odborné riadenie stavby (oddiel 44 ods. 2 zákona) alebo osoby, ktorá bude vykonávať odborný dohľad nad realizáciou stavby, ak samotný staviteľ nie je spôsobilý vykonávať dohľad (oddiel 44 ods. 3 zákona), ak sa konštrukcia vykonáva sám.

§ 17

V prípade konštrukcie, pri ktorej sa má použiť neobvyklá metóda konštrukcie alebo konštrukčné riešenie, alebo ak sa má inštalovať jedinečné technické zariadenie, ktoré nie je porovnateľné s iným už skúšaným zariadením a v prípade, že nie je možné vopred stanoviť negatívne účinky jeho prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí, žiadosť o stavebné povolenie musí byť podporená aj hodnotením špecializovaného pracoviska, univerzity alebo odborníka. Posúdenie sa nevykonáva, ak sa vplyv konštrukcie na životné prostredie posúdil v súlade s osobitnými pravidlami. 1)

§ 18

(1) Projektová dokumentácia stavby (projektu) predložená pre stavebný postup obsahuje najmä:

a) súhrnnú správu s podrobnosťami doplňujúcimi základné stavebné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie a s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní a splnení podmienok rozhodnutia o lokalite, ak existujú; správa musí byť dostatočne jasná

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebné technické riešenia pre výstavbu, jej komponenty a používanie stavebných materiálov z hľadiska súladu so všeobecnými technickými požiadavkami na stavbu vrátane použitia osobami so zníženou pohyblivosťou;

2. požiarne bezpečnostné riešenia;

3. tvrdenia o hospodárení s vodou, energetike, doprave (vrátane parkovania), zneškodňovaní odpadu a riešeniach prepojenia budov na existujúce siete technických zariadení;

4. údaje o leteckej a podzemnej výstavbe (vrátane sietí technického vybavenia) na stavenisku a priľahlom pozemku a na existujúcich ochranných pásmach;

5. v prípade budov s prevádzkovým, výrobným alebo technickým vybavením údaje o inštalácii, koncepte skladovania, riešení vnútornej dopravy a priestorov na prevádzku, údržbu a opravu a v prípade potreby požiadavky na skúšobnú prevádzku po dokončení stavby;

Citácia	Dekrét ministerstva regionálneho rozvoja č. 132 / 1998 Z. z., ktorým sa vykonávajú určité ustanovenia stavebného práva
Typ predpisu	Uznesenie
Autor	-
Zbierka	Zbierka zákonov

Dátum vyhlásenia	12.06.1998
Účinnosť od	01.07.1998
Účinnosť do	-
Stav	Platný

Vyhláška ministerstva miestneho rozvoja, ktorou sa vykonávajú určité ustanovenia stavebného zákona

Obsah

§ 1

§ 2

ČÁST PRVNÍ

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

ČÁST DRUHÁ

ODDÍL PRVNÍ

§ 9

ODDÍL DRUHÝ

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

Obsah

Komentáre 0

Informácie o predpise

Spolupracujúce weby

Obľúbené

História prehliadania