Zákon č. 86 / 1946 Zb.
Zákon o obnove stavby
Platný
Účinnosť od 09.05.1946
Zobrazeno prvních 200 z celkem 283 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
86.
Zákon
z 12. apríla 1946
o obnove stavby.
Predbežné národné zhromaždenie Československej republiky rozhodlo o tomto zákone:
Obnova stavby.
Obnova výstavby a jej jednotné riadenie.
(1) Obnova budov (pri najbližšej obnove) znamená vykonanie všetkých prác, ktorými sa budovy (budovy, verejné a súkromné zariadenia atď.), zničené alebo poškodené v súvislosti s vojnovými udalosťami alebo nepriateľskou okupáciou, zaradia do dobrého stavu (§ 13) alebo nahradia nové budovy, ale len v rozsahu potrebnom na ubytovanie obyvateľstva, na zabezpečenie hospodárskeho života a na zabezpečenie riadneho vykonávania zdravotnej starostlivosti alebo dôležitej výroby alebo hodnotných kultúrnych hodnôt v dotknutej obci alebo území. Výťažnosť sa vykoná:
(a) nová konštrukcia, prestavba alebo väčšia oprava alebo úprava;
(b) prílohu (superštruktúra), ak je v súlade s platným a uspokojivým plánom prispôsobenia, alebo ak to nie je odôvodnené dôležitým verejným záujmom, najmä efektívnosťou a hospodárnosťou stavby alebo požiadavkou dobrého vzhľadu;
(c) iné stavebné činnosti, len ak sa vykonávajú súčasne s rekonštrukciami alebo podstatnými opravami alebo zmenami alebo doplneniami poškodenej budovy, alebo - ak sa vykonávajú samostatne - škody sa odstránia nákladmi viac ako 250 000 CZK, v prípade poľnohospodárskych podnikov a rodinných domov a domov všeobecne účelových stavebných družstiev, nákladmi viac ako 50 000 CZK;
(d) rekonštrukcia alebo podstatná oprava alebo úprava alebo rozšírenie objektu, ktorý nebol poškodený v súvislosti s vojnovými udalosťami alebo nepriateľskou okupáciou a ktorý patrí majiteľovi, ktorého iný objekt bol takto poškodený alebo zničený a nemá sa obnoviť na jeho pôvodnom mieste, ale len za predpokladu, že v tomto prípade sa získajú potrebné obytné alebo hospodárske jednotky.
(2) Obnovenie by sa malo riadiť jednotným spôsobom, aby sa uskutočnilo ekonomicky, efektívne a rýchlo. Načasovanie jednotlivých priestorov po ubytovacích miestach, kde sa má vykonať obnova, určí vláda na Slovensku po dohode so zhromaždením autorov. V opačnom prípade je za jednotné riadenie obnovy a dohľad nad jej vykonávaním po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi na Slovensku zodpovedné ministerstvo technológií aj po vyhlásení delegácie techník, ktoré sa dohodnú so zúčastnenými delegátmi. Za realizáciu a najmä zverejnenie oznámení o obnove jednotlivých obcí (§ 8) sú zodpovedné regionálne národné výbory - na Slovensku štátne stavebné úrady (pokiaľ nie je uvedené inak), pre ktoré budú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenska vydané potrebné smernice a usmernenia Ministerstva technológií, a to aj po pripomienkach delegátov technológie, ktorí sa dohodnú so zúčastnenými delegátmi. Ako pomocné a výkonné orgány sa zriadia provinčné orgány - na Slovensku - a v prípade regionálnej komisie pre obnovu (§ 2) a zástupcovia pre obnovu (§ 3).
Komisia pre obnovu.
(1) Národný výbor spolkovej krajiny zriadi potrebný počet výborov na obnovu (v iných prípadoch len regionálna komisia). Na Slovensku zriadi Štátny stavebný úrad potrebný počet okresných rekonštrukčných komisií. Úlohou týchto komisií bude najmä pripraviť po miestnom preskúmaní v dotknutých obciach dokumenty na obnovu týchto obcí podľa smerníc vydaných ministerstvom technológií v súvislosti so Slovenskom po pripomienkach manažmentu technológie.
(2) Regionálna komisia (Regionálna komisia) - Slovensko - sa zvyčajne skladá zo štyroch členov, konkrétne troch technických a právnych expertov; Počet členov sa však môže znížiť najviac na dvoch, z ktorých jeden musí byť vždy advokátom. Odmeňovanie a náhrada cestovných výdavkov členov, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami, určí regionálny národný výbor v súlade so smernicami a usmerneniami vydanými ministerstvom technológií po dohode s ministerstvom financií a Najvyšším úradom pre ceny. Na Slovensku určia odmeny a náhrady týchto cestovných výdavkov delegáti technikov podľa smerníc a pokynov vydaných ministerstvom inžinierstva po vyhlásení delegátov technikov, ktoré sa dohodnú s príslušnými delegátmi.
(3) Ak je postihnutá oblasť väčšia, Regionálny národný výbor - na Slovensku Štátny stavebný úrad - môže zriadiť ako dcérsky orgán Regionálnej komisie pre obnovu (iba v ďalšej regionálnej komisii), ktorej úlohou je vykonávať všetky prípravné práce a vyšetrovania podľa pokynov regionálneho národného výboru alebo regionálnej komisie, Slovenska podľa pokynov Štátneho stavebného úradu alebo Okresnej komisie. Členmi regionálnej komisie sú najmä zástupcovia príslušného oblastného národného výboru, právneho a technického úradníka pre oblasť stavebníctva, ktorý pôsobí v príslušných okresných národných výboroch - na Slovensku je technický pracovník Štátneho stavebného úradu - a Okresného lekára; vo veciach týkajúcich sa obce sú členmi aj zástupcovia miestneho národného výboru, a ak obec zamestnáva právneho alebo technického úradníka, títo úradníci sú tiež zamestnaní.
(4) Výdavky spojené s činnosťou regionálnej a regionálnej komisie (náhrada cestovných výdavkov a odmena pre členov, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami) hradí štát.
Mám na starosti zotavenie.
(1) V oznámení o vymáhaní (§ 8 ods. 3 písm. h)) regionálny národný výbor - na Slovensku zriadi Štátny stavebný úrad - po vypočutí miestneho národného výboru, pokiaľ je to možné, zástupcu pre obnovu, ktorého úlohou je prijať všetky potrebné opatrenia v mene vlastníkov majetku na vykonanie rekonštrukcie (predloženie a návrhy podľa stavebných predpisov, rokovania o opatreniach na úhradu a iné), a to buď výlučne (§ 11), alebo k dispozícii vlastníkovi (§ 12). V prípade väčších škôd v obci sa môže vymenovať viac zástupcov a určiť ich oblasť zodpovednosti. Náhradník je vždy vymenovaný za zástupcu, ak nie je schopný plniť svoje povinnosti. Regionálny národný výbor - Štátny stavebný úrad na Slovensku - môže kedykoľvek odvolať a nahradiť zástupcu (náhradníka) inou osobou.
(2) Ako splnomocnenec by sa mala určiť osoba s potrebnými odbornými znalosťami a podľa možnosti aj miestne znalosti. Pred začiatkom činnosti sľubuje predsedovi oblastného národného výboru, že bude vykonávať svoje povinnosti riadne, svedomito a nestranne. Pri výkone svojich povinností sa považuje za úradníka a požíva ochranu podľa príslušného trestného práva. V prípade potreby môžu činidlá pridať kvalifikované pomocné sily.
(3) Agent je povinný riadiť sa smernicami a usmerneniami ministerstva dopravy (§ 1 ods. 2 a regionálneho národného výboru - na Slovensku, Štátneho stavebného úradu. Okrem toho podlieha dohľadu a priamym pokynom Okresného národného výboru na Slovensku Štátneho stavebného úradu, ktorý môže oficiálne pozastaviť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť svoje opatrenia do 15 dní odo dňa prijatia opatrenia. Ak bolo opatrenie ukončené, Okresný národný výbor - Štátny stavebný úrad na Slovensku - musí prijať konečné rozhodnutie do ďalších 15 dní, inak toto opatrenie zostáva v platnosti pre agenta. Proti rozhodnutiu Okresného národného výboru na Slovensku nie je podané odvolanie Štátnym stavebným úradom, ktorý pozastavil, zmenil a doplnil alebo zrušil opatrenie agenta.
(4) Odmeňovanie a náhrada výdavkov pre zástupcu (náhradníka) a jeho pomocné sily určí regionálny národný výbor v súlade so smernicami a usmerneniami vydanými ministerstvom technológií po dohode s ministerstvom financií a Najvyšším úradom cien. Na Slovensku odmenu a náhradu výdavkov určí delegácia technického úradníka v súlade so smernicami a usmerneniami vydanými ministerstvom inžinierstva po vyhlásení technického úradníka, ktoré sa dohodne s príslušnými delegáciami. Odmena a náhrada výdavkov sa vyplatí ako náhrada výdavkov (oddiel 11 ods. 4).
(5) V prípade neprítomnosti zástupcu na obnovu vykonáva jeho činnosť Okresný národný výbor na Slovensku, Štátny stavebný úrad.
(6) Pre nepretržité vážne poškodené plochy určené vládou podľa § 1 ods. 2, ak existuje značný počet zničených alebo poškodených poľnohospodárskych podnikov a rodinných domov jedného alebo dvoch bytov, v ktorých má vlastník bydlisko, s plochou svojej vlastnej obytnej oblasti do 80 m2 alebo s malou obchodnou prevádzkarňou, môže minister technológie (na Slovensku technický úradník) vymenovať hlavného zástupcu na obnovu všetkých priestorov na týchto územiach. Rozsah pôsobnosti hlavného zodpovedného sa vzťahuje aspoň na okres správneho obvodu a podlieha všetkým ustanoveniam týkajúcim sa agenta pre vymáhanie; odchylne od ustanovení odseku 3 sa prísľub uloží do rúk ministra technológie (na Slovensku, v rukách technického úradníka) a podlieha dohľadu a priamym pokynom ministra pre technológie (na Slovensku prostredníctvom technického úradníka). Ak sa tieto usmernenia týkajú finančných záležitostí, vydá ich minister technológií po dohode s ministrom financií.
Zakázané dediny.
(1) Regionálny národný výbor - na Slovensku, Štátny plánovací a štatistický úrad - rozhodne v súlade so smernicami a usmerneniami (§ 1 ods. 2) a uverejní v Úradnom vestníku Slovenska v úradnom vestníku (Úradnom vestníku), pre ktoré obce podliehajú ustanoveniam tohto zákona.
(2) Rozhodnutie uvedené v odseku 1 má za následok, že:
(a) vlastník je po prípade obce povinný v čo najkratšom čase odstrániť sputíny a úlomky (§ 5);
b) rekonštrukcia obce sa bude riadiť oznámením o vymáhaní.
Odstránenie sutínu a trosiek a zabezpečenie použiteľných stavebných materiálov.
(1) V každej obci [§ 4 ods. 1] sa musia odstrániť rozprašovače (na verejných priestranstvách a na súkromnom pozemku) a ostatné budovy, ak sa nemôžu použiť na konečnú obnovu stavby a ak nie sú pamiatkou alebo inak hodnotným objektom. Pritom sa musí dbať na to, aby sa získalo čo najviac využiteľných materiálov. Tieto materiály sú poskytované na účely rekonštrukcie v obci a možno s nimi zaobchádzať len na základe pokynov regionálnej komisie alebo pod jej vedením podľa pokynov stavebného úradu Slovenska podľa pokynov Štátneho stavebného úradu. Ak je vlastníkovi nariadené poslať ho inej osobe, stavebný úrad určí náhradu škody v súlade s cenovými predpismi.
(2) Stavebný úrad prostredníctvom dekrétu alebo inak v obci vyzve bežných vlastníkov, aby v primeranom čase prijali primerané opatrenia vo svojich priestoroch; v prípade dohody so Štátnym monumentovým úradom uvedie, ktoré predmety sa považujú za pamiatkové alebo inak hodnotné, a určí, ako zabezpečiť pozostatky budov, ktoré nie sú odstránené (odsek 1). Majiteľ môže do 15 dní od žiadosti požiadať o predĺženie stanovenej lehoty; stavebný úrad musí o tejto žiadosti rozhodnúť do 8 dní od jej predloženia.
(3) Majiteľ do 15 dní od žiadosti uvedenej v odseku 2 vyhlási, či má v úmysle vyhovieť žiadosti. Ak vlastník v tejto lehote nepredložil žiadne vyhlásenie alebo v tejto lehote vyhlásil, že nemá v úmysle odstrániť trosky a trosky, alebo ak ich neodstránil v lehote stanovenej v odseku 2, obec je povinná tak urobiť; Tým sa nadobudnuté stavebné materiály bez náhrady stali jej majetkom.
(4) Pri odstraňovaní sputínov a trosiek uvedených v odsekoch 2 a 3 môže počkať, kým sa začne obnova daného predmetu, pokiaľ stav verejnej bezpečnosti nie je hrozbou pre súčasný stav techniky a nie je prítomný zdravotný nedostatok.
(5) Náklady na odstránenie sputínov a trosiek pre predmety, ktoré sa majú vrátiť, sa zahrnú do výdavkov na vymáhanie (§ 11 ods. 4). Štát pokryje náklady na odstránenie iných smetí a trosiek.
Zistenie poškodenia stavebných objektov a ich stavu.
(1) V čo najkratšom čase by sa pre každú zničenú alebo poškodenú budovu (§ 1 ods. 1) malo zistiť, ktorá škoda bola spôsobená a aká je jej stav výstavby (najmä či a ktorá časť z nej je stále uplatniteľná na obnovu). Zistenia o nákladoch štátu vykonajú odborníci v súlade s usmerneniami Ministerstva technológií vydanými vo vzťahu k Slovensku po vyhlásení orgánu zodpovedného za túto techniku.
(2) Určenie škody uvedenej v odseku 1 je základom pre rokovania spoločných komisií podľa oddielov 4 a 5 vyhlášky prezidenta republiky z 31. augusta 1945, č. 54 Z. z. o registrácii a odhaľovaní vojnových škôd spôsobených výnimočnými okolnosťami; na Slovensku je základom pre rokovania orgánov uvedených vo vyhláške Slovenskej národnej rady z 3. júla 1945, č. 67 Z. z. SNR, registrácia škôd spôsobených vojnovými udalosťami.
(3) Pri poskytovaní záloh podľa pravidiel o zálohách na náhradu škody spôsobenej vojnou, ak bola škoda uplatnená na objekt budovy, určí sa, či a aká časť zálohy je spôsobená kompenzáciou stavebných škôd na tejto budove.
Jazda.
(1) Regionálna komisia, Slovenská Okresná komisia, ktorej v prvom rade technický referent Okresného národného výboru - na Slovensku Štátny stavebný úrad - a zástupca obce
a) pozri na mieste stav výstavby každej obce [§ 4 ods. 1],
(b) preskúma, ako sa vykonáva alebo vykonáva odstraňovanie, skládkovanie a skladovanie stále uplatniteľných stavebných materiálov sutínu a trosiek budov, a v prípade potreby definitívne vydá záväzné usmernenia;
c) stanoviť, ktoré vyšetrovania sa už vykonali, a
(d) rozhoduje, ktoré ďalšie prípravné práce sa majú vykonať. Ak sú potrebné určité merania alebo predbežné orientácie riešení, regionálna komisia - na Slovensku, okresná komisia - môže po vypočutí obce poskytnúť príslušné práce príslušnému expertovi; súvisiace náklady znáša obec. Ministerstvo technológií môže po dohode s ministerstvom financií na Slovensku prostredníctvom príslušných mandátov poskytnúť pomoc obciam prostredníctvom štátnych zdrojov na vykonanie týchto prípravných prác za predpokladu, že náklady, ktoré s nimi súvisia, nemožno nahradiť ich prostriedkami.
(2) Na konci prípravných prác vykoná regionálna komisia - na Slovensku Okresná komisia - miestnu prehliadku v každej obci, na ktorej sa zúčastnia poradní členovia regionálnej komisie alebo, ak nie sú usadení, osoby, ktoré by ju tvorili, a v prípade potreby zástupca úradu obsadenosti alebo jej príslušného orgánu a pozvaných odborníkov; Ak sa obnoví celá obec, ktorá má prevažne poľnohospodársky charakter, zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva na Slovensku sú tiež pozvaní na zodpovednosť poľnohospodárstva a pozemkovej reformy. Miestny prieskum sa verejne oznámi najmenej osem dní vopred.
(3) Pri miestnom skúmaní Regionálna komisia - na Slovensku Okresná komisia -
(a) preskúma výsledok prípravných prác a v prípade potreby ich doplní;
(b) okamžite zhrnie výsledok všetkých týchto vyšetrovaní v návrhu na podstatné body oznámenia o vymáhaní a
c) poskytnúť účastníkom miestne preskúmanie a vlastníkom príslušných nehnuteľností možnosť zaujať k návrhu stanovisko. Námietky vznesené neskôr nebudú zohľadnené.
(4) Keď bola zriadená regionálna komisia, je zodpovedná za prípravu a uľahčenie všetkých aspektov činností regionálnej komisie - okresnej komisie na Slovensku - a za predloženie svojich návrhov na oznámenie o vymáhaní.
(5) V jednoduchších prípadoch môže regionálny národný výbor - Štátny stavebný úrad na Slovensku - doplniť regionálnu komisiu svojím odborným úradníkom ako predsedom Komisie a môže byť priamo poverený vykonávaním postupu ustanoveného v odsekoch 2 a 3.
(6) Ak je to naliehavo potrebné, môže sa to uskutočniť za predpokladu, že strany nevznesú námietky a že neexistujú žiadne iné prekážky, najmä v regulačnom zmysle, a to buď na žiadosť strany, alebo ex officio, vzhľadom na skutočnosť, že regionálna (okresná) komisia pre vymáhanie vykoná miestne preskúmanie uvedené v odseku 2 bez predchádzajúceho opatrenia podľa odseku 1.
(7) Ak sa má výnimočne obnovenie zničených predmetov uskutočniť novou výstavbou v obvode inej obce, konanie uvedené v odsekoch 2 a 3 sa spája s týmito dvoma obcami.
Pomer zotavenia.
(1) Rozmer obnovy (iba v ďalšom opatrení) je povinným nariadením pre rozsah a spôsob obnovy v konkrétnej obci z hľadiska plánovania a výstavby. Opatrenie sa môže týkať buď celej obce, alebo niektorých častí obce, alebo len niektorých objektov v obci (čiastočná oblasť).
(2) Plocha sa najprv určí:
a) koľko budov (§ 1 ods. 1) a aký druh budov bolo zničených, koľko a do akej miery boli poškodené a koľko obytných alebo hospodárskych jednotiek bolo stratených,
(b) koľko z nich sa musí obnoviť, aby sa splnili najpotrebnejšie potreby miestnych a širších verejných záujmov a
(c) ak má obec uspokojivý plán úpravy, ktorý môže byť základom na vymáhanie.
(3) Podľa týchto zistení a výsledkov miestneho preskúmania (§ 7) sa určí rozsah a spôsob vymáhania, najmä:
a) ktoré predmety budú obnovené, po ktorých budú nahradené ostatné oblasti a
(b) ktoré oblasti sú naopak vylúčené z výstavby až po opatrenia plánu úprav z dôvodu potreby podrobnejšieho posúdenia a zohľadnenia potrieb dopravy, zdravia, zachovania pamiatok a potreby plánu úprav;
(c) usmernenia pre všetky zmeny rozloženia plôch na mieste;
(d) na ktorých sa majú stavať stavebné trate a výšky;
e) aké typy a metódy konštrukcie sa môžu vykonávať, ich prípustná výška a nižšie;
(f) aké opatrenia sú potrebné na obnovu a ochranu pamiatok alebo iných cenných predmetov;
(g) v prípade potreby poradie budov podľa ich naliehavosti, najmä sociálnej alebo hospodárskej efektívnosti a účinnosti pracovného procesu;
h) jeden alebo viac činidiel na obnovu (ich náhradníkov) v prípade ich príslušných obvodov,
(c) či sa vzhľadom na rozsah a spôsob poškodenia (napr. pretrvávajúce ťažko postihnuté oblasti) bude vymáhanie vykonávať v celej obci alebo jej časti ako jediná stavebná udalosť (§ 11) a
i) odhad potreby jednotlivých stavebných materiálov po jeho načasovaní, koľko týchto materiálov možno poskytnúť na mieste a koľko pracovníkov bude potrebných.
(4) S cieľom posúdiť, ktoré priemyselné závody alebo ich predmety je potrebné obnoviť (§ 1 ods. 1) sa záväzné rozhodnutie alebo opatrenie ministra priemyslu vydané na Slovensku účastníkom priemyslu a obchodu po dohode s ministrom výživy prijíma aj na Slovensku po vyhlásení účastníka výživy. Súpis týchto objektov v príslušnej obci vypracuje miestny národný výbor a zašle na zváženie Ministerstvu priemyslu (Slovensko prostredníctvom priemyselných a obchodných mandátov). Rozhodnutie zašle priamo ministerstvo priemyslu (Slovensko prostredníctvom poverenia priemyslu a obchodu) príslušnej regionálnej (okresnej) komisii pre obnovu. Iba podľa tohto rozhodnutia sa môžu takéto rastliny alebo ich predmety začleniť do tejto oblasti.
(5) Obsah plochy uvedenej v odseku 3 písm. a) až f) sa zvyčajne vyjadrí aj v pláne. Opatrenia uvedené v odseku 3 písm. b) až f) možno v oblasti pre obce s uspokojivým plánom úpravy zrušiť.
(6) Regionálny národný výbor - Štátny stavebný úrad na Slovensku - môže doplniť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, ak je to potrebné vo verejnom záujme, a to buď po opakovanom miestnom preskúmaní, alebo po vypočutí zúčastnených vlastníkov a regionálnej komisie, alebo ak to nie je založené, okresného a miestneho národného výboru.
(7) Plán (odsek 5 prvá veta) sa predloží len stavebnému úradu a obci, kde bude trvalo vyložený na kontrolu. Odvolanie môže podať obec na základe oznámenia (odseky 1 a 6). Majitelia príslušných nehnuteľností sa môžu odvolať len proti rozhodnutiu o opatrení uvedenom v odseku 3 písm. a) a e). Ministerstvo technológií rozhodne o odvolaní na Slovensku. Ostatné zainteresované strany sa môžu brániť len v konaniach uvedených v odseku 14.
Úprava pozemku.
(1) Ak bolo cieľom projektu zmeniť existujúce rozdelenie plôch na stavenisku v dotknutých častiach obce, mal by sa predložiť nový plán pre stavenisko v súlade so zásadami stanovenými projektom. Návrh plánu pripraví a predloží stavebnému úradu na posúdenie podľa stavebných predpisov zástupca pre obnovu (§ 11 ods. 1, po 3 a § 12 ods. 2) alebo staviteľ (§ 11 ods. 3 alebo § 12 ods. 1); Súhlas vlastníkov pozemkov nie je potrebný, ale v rámci limitov povolených stavebnými predpismi a v zmysle ich požiadaviek sa zohľadňuje.
(2) Nové staveniská môžu byť doplnené zo susedných pozemkov (najmä obstaraním staveniska po stavbách, ktoré sa nemajú obnovovať), ak by bez nich nebolo možné stavať na nových stavbách efektívnych a primeraných obytných alebo hospodárskych jednotkách. Ak je potrebné vybudovať novú budovu pre staviteľa, ktorého existujúce stavenisko bolo použité na doplnenie susedných stavenisk, určí pre ňu nové miesto; majiteľ pozemku, ktorý bol podľa stupnice použitý na doplnenie iného staveniska, poskytne, ak o to požiada, náhradu na inom podobnom mieste.
(3) Ak sa pozemok alebo jeho časť použije na dokončenie iného staveniska, môže obsahovať chyby, ktoré viažu odstránenie služby, ktoré by teda nemali význam, možno previesť na pozemok za predpokladu, že stav jeho knižničného zaťaženia mu nebráni v súlade s poradím náhradného pozemku v rovnakom čase ako podiel nehnuteľnosti na tomto pozemku. Ak sa vady neprevedú na pozemok náhradného pozemku a ak majiteľ náhradného pozemku nepreukáže, že osoby, na ktoré sa vzťahuje pozemok použitý na doplnenie iného miesta práva z knižničných záznamov, nenamietajú proti vymazaniu svojich práv, majiteľ náhradného pozemku zaplatí cenu za pozemok použitý na doplnenie iného miesta súdu knižnice a ustanoví ho v nespornom konaní v súlade so zásadami exekučného zákona; To platí mutatis mutandis, ak pozemok použitý na doplnenie iného staveniska bol na základe zmluvy s jeho majiteľom vyplatený v hotovosti a ak majiteľ nepreukáže, že osoby, ktoré majú nárok na pozemok zo záznamov knižnice, súhlasia s tým, že náhrada by sa mu mala vyplatiť priamo. Doklad uvedený v predchádzajúcej vete sa poskytne v dokumente, na ktorom podpis oprávnenej osoby potvrdzuje súd alebo notár (verejný notár).
(4) Ak sa na oblasti požadované podľa odseku 2 dohoda nevzťahuje, stanú sa vyvlastnenými (odsek 10).
Opatrenia potrebných stavieb.
(1) Postup pri poskytovaní potrebných stavebných plôch vykonáva stavebný úrad v rovnakom čase ako postup pri zriaďovaní alebo zmene stavebných miest. Každý, kto žiada o vyvlastnenie, je oprávnený predložiť žiadosť o vytvorenie alebo zmenu staveniska. Znalec sa preto pridá do miestneho preskúmania s cieľom odhadnúť nehnuteľnosť. Vo výzve na predloženie najmenej 8 dní vopred v súlade s pravidlami pre predvolanie výboru pre výstavbu boli varovaní buď všetci vlastníci pozemkov, na ktoré sa vzťahuje územný plán stavby, že po odstránení pozemku to bude opatrenie, a že námietky možno predložiť najneskôr pri miestnom preskúmaní; ďalej uveďte, kde je možné s týmto plánom konzultovať.
(2) Ak majiteľ ani jeho splnomocnený zástupca nie sú prítomní na miestnom preskúmaní a ak včas nepredloží písomné námietky alebo ak predložené námietky nie sú uznané za opodstatnené, alebo ak nedospeje k dohode medzi vlastníkmi pozemku o navrhovaných zmenách rozdelenia pozemku, vyvlastnia sa potrebné plochy, nie pre štátny pozemok. Súčasne sa ustanovenia oznámenia o potrebe alebo vhodnosti zmeny rozdelenia stavebných lokalít alebo nových opatrení už majú rozhodnúť, že akékoľvek vyvlastnenie je odôvodnené verejnými záujmami. Pre rozsah vyvlastnenia je rozhodujúci výsledok preskúmania plánu výstavby z hľadiska pravidiel výstavby. Odhad príslušnej pôdy sa vykoná v priebehu vyvlastnenia s cieľom určiť primeranú náhradu. Účastníci konania, ak sú prítomní, musia mať možnosť vyjadriť sa.
(3) Primeraná náhrada sa chápe ako všeobecná hodnota v súlade s platnými cenovými pravidlami, pričom sa zohľadní škoda, ktorú utrpeli používatelia, príjemcovia, nájomníci a prevádzači, pokiaľ nahradenie predmetu vyvlastnenia už nie je určené na uspokojenie ich nárokov, a ak čiastočné vyvlastnenie znižuje hodnotu zostávajúcej časti majetku. Nezohľadňuje sa osobitná popularita, hodnota, ktorú môže majetok nadobudnúť po obnovení alebo vykonaní plánu úpravy, ani pomery, ktoré sa mali použiť na zvýšenie náhrady.
(4) Pri posudzovaní prerozdelenia pozemkov na mieste alebo pri vytváraní nových stavenisk podľa pravidiel výstavby, stavebný úrad v prípade potreby rozhodne o vyvlastnení a rozdelení okupovaných plôch na jednotlivé stavby a o výmene. Toto oznámenie sa môže uplatniť len proti stanoveniu náhrady, inak je konečné.
(5) Náhrada sa vypláca do troch mesiacov od začatia prác, najneskôr však jeden rok po vydaní oznámenia o vyvlastnení a predstavuje súčasť nákladov na obnovu priestorov.
(6) Skutočnosť, že majiteľ nemôže dostať pozvanie na miestne preskúmanie alebo vyvlastnenie, pretože jeho pobyt alebo bydlisko nie je známe, alebo že nie je prítomný v mieste svojho bydliska a nevymenoval splnomocneného zástupcu, nebráni vyvlastneniu. V takom prípade stavebný úrad zriadi neprítomného vlastníka pre svoj náklad opatrovníka; náhrada sa v prípade potreby podáva na súd.
(7) Právomoci orgánov na Slovensku sa riadia oddielom 28.
Jediná stavebná udalosť.
(1) Na území, na ktorom sa obnova vykonáva ako jedna stavebná operácia podľa stupnice, zástupca pre obnovu podnikne všetky kroky potrebné na uskutočnenie obnovy vrátane tých, ktoré inak patria vlastníkovi alebo ktorým sa podľa stavebných a iných pravidiel vyžaduje jeho súhlas. Požiadavky jednotlivých staviteľov sa majú zohľadniť mutatis mutandis v súlade s § 9 ods. 1 druhou vetou.
(2) Ak majiteľ budovy, ktorý bol predmetom obnovy, požiada prostredníctvom zástupcu, aby bol oslobodený od povinnosti obnoviť budovu, a ak na to existujú vážne dôvody, regionálny národný výbor - Regionálny národný výbor na Slovensku - môže po vypočutí obce oslobodiť vlastníka od povinnosti obnovovať a môže rozhodnúť, že obec je povinná kúpiť pozemok; Ak neexistuje cenová dohoda, táto oblasť bude vyvlastnená (oddiel 10). So súhlasom obce možno stavenisko previesť aj na inú osobu, ktorá sa zaväzuje vykonať predpísanú obnovu. Ak obec vykoná rekonštrukciu, cena zaplatená za stavenisko podľa tohto ustanovenia sa zahrnie do nákladov na rekonštrukciu.
(3) Mandát zástupcu pre obnovu sa nevzťahuje na obnovu verejných budov a verejných, regionálnych a miestnych budov, s výnimkou toho, že úrad, ktorému zodpovedá správa takýchto budov alebo zariadení, zverí zástupcovi túto úlohu. To isté platí pre obnovu verejných budov a zariadení obcí, ktoré zamestnávajú technického experta.
(4) Všetky výdavky, pôžičky a iné, ktoré pravdepodobne súvisia s obnovou iba niektorých nehnuteľností, by mali byť zahrnuté do jej účtu po tom, ako knižnica zabezpečí svoje bremeno. Výdavky spoločné pre viac ako jeden majetok alebo na celé územie sa pridelia príslušnému majetku v pomere k (alebo v pomere k) stavebným nákladom.
Rekonštrukcia alebo oprava jednotlivých stavebných objektov.
(1) V obciach alebo ich častiach, ktoré nebudú obnovené jediným stavebným podujatím, je povinnosťou jednotlivých vlastníkov pokračovať v obnove budovy v rozsahu oznámenia a v súlade s platnými stavebnými predpismi.
(2) Ak vlastník nesplní bez odôvodnenej ospravedlnenia ustanovenia postupu obnovenia [§ 8 ods. 3 písm. g) ], zástupca pre obnovu môže prijať potrebné opatrenia pre neho a jeho náklad.
(3) Ustanovenia oddielov 9 a 10 (zmena a meranie staveniska) a 11 ods. 2 až 4 sa uplatňujú mutatis mutandis.
Spôsob implementácie štruktúr.
(1) Stavebné práce sa vykonávajú buď podľa moderných princípov výstavby a spôsobom, ktorý je trvalý (nie núdzový). Je dôležité zabezpečiť, aby budovy, aj pokiaľ ide o architektúru alebo ich veľkosť a tvar, neporušovali charakter ani celkový vzhľad lokality alebo krajiny alebo okolitých historických či umeleckých pamiatok a aby časti historickej a umeleckej ceny, ktoré mohli byť zachované celkom alebo čiastočne, boli obnovené a vhodne začlenené do novej budovy v rámci spolupráce Úradu štátneho dedičstva.
(2) Budovy sú buď vybavené ako technické prvky a ich povolenie na postup. Ak ešte nie je možné plne splniť túto požiadavku z dôvodu nedostatku potrebných materiálov, konštrukcia by sa mala vykonať a pripraviť tak, aby sa chýbajúce zariadenie dalo ľahko dokončiť.
(3) Po dohode so zainteresovanými ústrednými orgánmi vydá ministerstvo technológií podrobnejšie usmernenia o spôsobe realizácie všetkých budov. Pokiaľ ide o Slovensko, tieto usmernenia vydáva ministerstvo dopravy po vyhlásení delegátov príslušných technikov.
Výnimky zo stavebných a obchodných predpisov.
(1) Existujúce pravidlá o distribúcii alebo prestavbe pozemkov na stavenisku, o zriadení, komunikácii a stanovení stavebnej trate a výšky, stavebné povolenie a príslušný postup sa vzťahujú na obnovu so zmenami vyplývajúcimi z ustanovení oddielov 8, 9 a 13 a na tieto ďalšie výnimky:
1. Ak je postup rozdelenia alebo prestavby pozemku na stavenisko alebo na oznámenie stavebnej linky alebo stavebného povolenia už plne pripravený (najmä ak sú predložené príslušné plány a ak susedia a zástupcovia obce nemajú žiadne námietky proti diskusii, najmä ak sa preukáže ich súhlas so žiadosťou), regionálna komisia môže vo svojom miestnom vyšetrovaní vykonať aj komitologický postup podľa stavebných pravidiel a rozhodnúť o žiadosti na mieste stavebného úradu samostatným účelom, na ktorý sa strany môžu odvolať na Regionálny národný výbor na Slovensku, aby bol poverený touto technológiou. Povolenie podľa stavebných predpisov sa môže vydať len v rovnakom čase ako pomer zhodnotenia.
1a. Námietka, ktorá je v rozpore s individuálnymi ustanoveniami oznámenia o vymáhaní a mohla sa uplatniť, ale nebola uplatnená pri miestnom preskúmaní [§ 7 ods. 3 písm. c) ].
2. Ak sa stavebný úrad domnieva, že oznámenie o vymáhaní by sa malo zmeniť a doplniť vzhľadom na výsledok postupu podľa pravidiel výstavby, postúpi vec svojmu návrhu regionálnemu národnému výboru, ktorý rozhodne v celom rozsahu. Ak sa svojím rozhodnutím zmení oznámenie o vymáhaní, uplatňujú sa mutatis mutandis ustanovenia odseku 7, odsekov 6 a 7.
3. Odvolanie sa musí podať na stavebnom úrade najneskôr do 8 dní od prijatia rozhodnutia; Vždy o tom rozhoduje regionálny národný výbor, ktorý je zodpovedný za technológie na Slovensku.
4. Do troch dní od doručenia stavebného povolenia musí stavebný úrad určiť stavebnú líniu a určiť úroveň alebo oznámiť potrebné informácie zástupcovi (-om). V opačnom prípade tak môže urobiť zástupca po prijatí oprávneného odborníka.
5. Pre správny dizajn, bezpečné používanie a zdravotnú starostlivosť je osoba vykonávajúca stavbu zodpovedná za správne konštrukčné pravidlá.
6. V podkrovných bytoch sa môže nakladať len 200 kg na m2 väzbových trámov, pretože stropy sa musia účinne a primerane zabrániť šíreniu požiaru.
7. Každý dom je celkom pre seba s vlastnými pohraničnými múrmi. V súčasnej budove susedných domov, ak nemajú viac ako jedno podlažie s podkroví, alebo ak idú do budov s nosnými zárubňami, stavebný úrad môže povoliť pohraničné steny hrúbky 15 cm.
8. Pokiaľ nie je v zmysle (odsek 8) uvedené inak, výber stavebných materiálov sa ponecháva na uváženie osoby žiadajúcej o povolenie stavby (činiteľ alebo staviteľ); To však nemá vplyv na trvanlivosť, použiteľnosť a vzhľad budovy alebo jej okolia. Stavebné práce sú navrhnuté tak, aby sa dosiahla najväčšia efektívnosť a hospodárnosť pri používaní stavebných materiálov. V prípade špeciálnych konštrukcií sa musí preukázať ich statická bezpečnosť a dokonalá tepelná a zvuková izolácia; ak sú tieto podmienky splnené, hrúbka stien sa môže tiež odchýliť od platných pravidiel stavebných predpisov. Stavebný úrad môže požadovať dôkaz o vhodnosti plánovaných stavebných materiálov.
9. Drevo môže byť použité ako hlavný stavebný materiál, nie súvislými konštrukciami, okrem prípadov, keď to stavebné predpisy umožňujú. Drevené budovy zriadené na miestach, kde stavebné predpisy neumožňujú takéto konštrukcie, musia byť zabezpečené budovou alebo certifikovanou impregnáciou dreva a proti jednoduchému zapáleniu. Obal slamy v nepretržitej konštrukcii nie je povolený; inak sa používa len výnimočne.
10. Bytové domy môžu byť povolené piatimi nadzemnými podlažiami, pokiaľ platné predpisy neustanovujú inak. Za rovnakých podmienok môže byť nad maximálnou prípustnou podlahou nastavené doplnkové podlažie s ústupom do výšky najmenej dvoch až troch tak, aby ideálna plocha strechy nebola rozbitá ani nadrozmerná. Vo výnimočných prípadoch môže byť na Slovensku so súhlasom Ministerstva technológií povolené viac ako päť poschodí. Ustupujúce podlažie je možné nastaviť nad piate alebo vyššie podlažia len vtedy, ak vyššie podlažia ľahko dosiahne vhodné schodisko, ale aj osobným a nákladným výťahom. Tam, kde je k dispozícii, je tiež pamätať na to, aby sa osobné a nákladné výťah na iných budovách viac ako 3 poschodia. Ďalšie obmedzenia výšky bytových domov podľa stavebných predpisov zostávajú v platnosti.
11. Svetelnú výšku možno znížiť v obytných a pracovných miestnostiach až do 2 m 60 cm, v podkroví až do 2 m 40 cm.
12. Schody v hornej časti dvoch podlaží môže byť 1 m 10 cm široký. V rodinných domoch nie je potrebné zriaďovať schodiská ani protipožiarne chodby; šírka schodísk a rozmery schodísk sa môžu líšiť od platných pravidiel stavby. O tolerancii rozhodne stavebný úrad s prihliadnutím na záujmy bezpečnosti.
13. Skrine môžu byť nastavené v kúpeľniach, ktoré sú prístupné iba z chodby a môžu byť vetrané priamo (nie do strešného okna). V miestach, kde nie je verejná kanalizácia alebo kde sa nevykonáva až po stavenisko, je povolené dočasne používať odkvapový systém.
14. Staviteľ môže byť oprávnený odložiť svoju žiadosť na Súdny dvor.
15. Musí sa upustiť od zriaďovania podzemných bytov.
(2) Usmernenia o spôsobe vykonávania stavebných prác (oddiel 13 ods. 3) sa môžu odchýliť od pravidiel platných stavebných predpisov a predpisov a od ustanovení predchádzajúceho odseku, ale musia zabezpečiť primeranú bezpečnosť nosných konštrukcií, tepelnej a zvukovej nepriepustnosti, ako aj odolnosť použitých budov voči požiaru, a najmä základné podmienky zdravého bývania. Apartmány musia byť dokonale suché, sýtené, riadne osvetlené a vybavené primeraným technickým pokrokom zodpovedajúcim príslušným ventilačným doplnkom. Na Slovensku môže regionálny národný výbor zodpovedný za technikov povoliť ďalšie výnimky z platných stavebných predpisov vyplývajúcich zo stavu udržiavanej časti stavby, pokiaľ tomu nebránia vážne verejné dôvody.
(3) Ak sa vyžaduje obnovenie prevádzky, pre ktorú sa vyžaduje aj schválenie podľa Obchodného zákonníka, národný výbor zodpovedný podľa Obchodného zákonníka vykonáva aj riadenie výstavby a prijíma rozhodnutie; na Slovensku sa vykonáva stavebný proces a stavebné povolenie vždy vydáva štátny stavebný úrad. Lehota na určenie miestneho preskúmania sa počas redakčného konania skráti na 8 až 14 dní.
Náhrada výdavkov na vymáhanie.
Náklady spojené s obnovou hradí v zásade staviteľ s výnimkou článku 22 písm. a). Štátna pomoc sa môže poskytnúť za podmienok stanovených v časti II.
Štátna pomoc na obnovu.
A. Predmet, metóda a rozsah podpory.
Cieľ pomoci.
(1) Štátna pomoc sa môže poskytnúť na obnovu stavebných budov vykonaných podľa časti I. V odôvodnených prípadoch možno pomoc poskytnúť aj vtedy, ak sa obnova budovy vykonáva v súlade s platnými pravidlami výstavby mimo postupu uvedeného v časti I.
(2) V prípade osobitnej úvahy sa štátna pomoc môže poskytnúť v potrebnom rozsahu na obnovu stavebných budov, ktoré vykonal samotný vlastník pred uplatnením tohto zákona v súlade s platnými pravidlami výstavby mimo postupu podľa časti I.
(3) Pomoc sa môže poskytnúť v súlade s predchádzajúcimi odsekmi 1 a 2 na obnovu priemyselných budov vykonávaných mimo postupu uvedeného v časti I za predpokladu, že sa prijme rozhodnutie ministra priemyslu podľa oddielu 8 ods. 4.
(4) Objekt budovy uvedený v odseku 1 znamená verejné budovy (mestská sála, obecné úrady, nemocnice, školy, kostoly, divadlá, obchody, bitúnky atď.), verejné a súkromné zariadenia (voda, kanalizácia, komunikácie a iné), obytné budovy, poľnohospodárske, obchodné, priemyselné, sklady a pod.
Spôsob podpory.
Pomoc sa môže poskytnúť:
1. prevzatím štátnej záruky za úver poskytnutý stavebným závodom na pokrytie nákladov spojených s obnovou budovy do plnej výšky nákladov a za úver poskytnutý obcou na obnovu poľnohospodárskych nehnuteľností a rodinných domov uvedených v § 3 ods. 6, ak je to vhodné
2. poskytnutím štátneho príspevku na ročné splátky (úroky a amortizácia) tejto garantovanej pôžičky.
Spoločné ustanovenia o rozsahu pomoci.
(1) Pomoc sa poskytuje na náklady spojené s obnovou staveniska, ak:
(a) sa neodpláca za škody spôsobené vojnou v priestoroch, ktoré možno poskytujú podľa príslušných osobitných nariadení, alebo inými príspevkami, pomocou a inými;
b) vzhľadom na svoje hospodárske okolnosti nemôže staviteľ uskutočniť rekonštrukciu vlastnými prostriedkami a
c) potrebná pôžička by nebola poskytnutá vzhľadom na hospodársku situáciu stavebných prác bez štátnej záruky.
(2) Pri určovaní podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) a c) je finančné hospodárenie povinné spolupracovať.
Pomoc na vymáhanie skonfiškovaného majetku.
(1) V prípade podpory majetku skonfiškovaného na základe dekrétu prezidenta republiky z 21. júna 1945, č. 12 Z. z. o konfiškácii a urýchlenom rozdeľovaní poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa (na Slovensku podľa dekrétu z 23. augusta 1945, č. 104 Z. z. o konfiškácii a zrýchlenom rozdeľovaní poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského ľudu, zmeneného a doplneného dekrétom zo 14. mája 1946, č. 64 Z. z. z.), alebo na základe dekrétu prezidenta republiky z 25. októbra 1945, č. 108 Z. z. o konfiškácii nepriateľského majetku a národného fondu na obnovu majetku sa pomoc môže poskytnúť fondu vnútroštátneho správcu finančných prostriedkov a poľnohospodárskeho majetku a osobe, ktorá obdržala predmet správy a použitia po všeobecnom účele bývania.
(2) Kým sa osoba nestane vlastníkom skonfiškovaného majetku v knižnici, povinnosti uložené v § 24 sa týkajú osoby, ktorá pomoc dostáva.
(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa uplatňujú mutatis mutandis na majetok, ktorý podľa § 2 ods. 3 dekrétu č. 108 / 1945 Z. z. nepodlieha konfiškácii, pokiaľ majetok nebol vrátený pôvodným vlastníkom podľa § 4 ods. 1 zákona zo 16. mája 1946, č. 128 Z. z., o neplatnosti určitých majetkových aktov od doby slobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a iných zásahov do majetku založeného na majetku. V takýchto prípadoch sa pomoc môže poskytnúť pôvodným vlastníkom, ak majú aktíva, ktoré ešte neboli vrátené.
B. Štátna záruka.
Obsah štátnej záruky.
(1) Regionálne národné výbory sú týmto oprávnené v dohode s ministerstvom financií a vnútra a v prípade obytných budov aj v dohode s ministerstvom technológií - na Slovensku po pripomienkach príslušných delegátov - prevziať štátnu záruku na pôžičky poskytnuté podľa § 17, č. 1.
(2) Prevzatím štátnej záruky štát zaručuje veriteľovi úver výmenou za odmenu, odmenu a náhodnú odmenu a za splatenie úveru prostriedkami stanovenými pri odpísaní dlhu štát prijme záväzok, že:
1. Ak dlžník nesplní záväzok, ktorý mu uložil dlžník, aj keď bol listom stiahnutý;
2. zaplatiť schodok aj s úrokmi z omeškania a nákladov na vymáhanie, ak je povinná správa uložená na predmet (ak je to možné vzhľadom na povahu predmetu a súhlas je daný v súlade s § 25 ods. 2), a ak jej výnos nestačí na pokrytie záväzkov prevzatých na základe obligácie;
3. Platia garantovaný úver aj s úrokmi z omeškania až do skutočnej platby a iných sekundárnych platov, alebo ich časti, zariadením, ktoré vyjdú prázdne v čase harmonogramu najvyššieho podania, ak sa predmet predá nútenou aukciou (ak je to možné z dôvodu povahy ponuky a súhlasu v súlade s § 25 ods. 2) a ak veriteľ neautuje zaručený úver, ale poskytol by predchádzajúci nezaručený úver.
(3) Platnosť záväzku štátu uvedeného v odseku 2 č. 1 uplynie 30 dní odo dňa, keď veriteľ oznámil dlžníkovi oneskorenie príslušnému regionálnemu národnému výboru (odsek 1).
(4) Garantované pôžičky majú sirotskú záruku.
Podmienky poskytnutia štátnej záruky.
(1) Štát prevezme záruku len trochu,
1. ak sú úroky a amortizácia vyplácané pravidelne, ktoré nepresiahnu 1% ročne úrokov z pôvodnej istiny;
2. Ak veriteľ môže oznámiť úver len so súhlasom príslušného ministerstva (§ 19 ods. 1)
3. ak sa veriteľ zaviaže, že:
(a) okamžite po splatnosti dlžníkovi pripomenie, ak nedostal svoje záväzky vyplývajúce z upísania dlžníka, a vyzve ho, aby tak urobil v lehote stanovenej týmto upísaním;
b) informuje príslušné ministerstvo do 15 dní o uplynutí lehoty uvedenej v písmene a), ak dlžník nedostal svoje záväzky;
c) informuje príslušné ministerstvo, ak má v úmysle previesť zaručený úver alebo jeho časť;
d) akceptovať odstúpenie alebo mimoriadne splatenie zaručeného úveru alebo jeho časti;
e) neposkytuje nové úvery v rámci limitov nesplateného záložného práva pre časť vyplateného zaručeného úveru,
f) podľa dlhového listu popiera alebo bude povinná splatiť úver a na požiadanie ho bude presadzovať príslušné ministerstvo.
(2) Ak je štátna záruka poskytnutá na hypotetický úver, tento úver musí byť zabezpečený na stavenisku záložným právom a štátnou zárukou.
(3) Ak z dôvodu povahy budovy nemožno na ňom zabezpečiť zaručený úver, príslušné ministerstvo môže požiadať, aby bol zaručený úver zabezpečený záložným právom na iné stavebné kamene.
(4) Ak sa až po stanovení výšky zaručeného úveru poskytne náhrada (preddavok) za vojnové škody na nehnuteľnostiach alebo iný príspevok, pomoc a vymáhanie, úver sa zníži o tieto sumy, alebo ak už bol zaplatený, dlžník ich musí použiť na úplné alebo čiastočné splatenie zaručeného úveru. Náhrada (preddavok) vojnovej škody alebo iného príspevku, pomoci a inej pomoci, poskytnutá na obnovu predmetu, o ktorom sa rozhodlo na základe obnovenia [odsek 8 ods. 3 písm. a) ], sa môže vyplatiť len podľa usmernení regionálneho národného výboru, v oblasti ktorého bola poskytnutá náhrada (preddavok), iný príspevok, podpora a podpora.
(5) Ak štát zaplatil garantovanú pôžičku v dôsledku záruky, spokojný veriteľ je povinný vydať príslušnému regionálnemu národnému výboru všetku právnu pomoc a prostriedky poskytovania, ktoré má v hypotetickej pôžičke aj listinu o prevedenom úvere, spolu s jeho overeným podpisom, podľa ktorého je prevod záložného práva s veriteľom na štát zapísaný v katastri pozemkov.
(6) Garantovaný úver sa uvoľní podľa procesu výstavby. Zaručený úver sa teda môže vyplatiť až do výšky 90%; zvyšok nemôže veriteľ splatiť, kým príslušné ministerstvo neurčí konečnú výšku úveru.
(7) Príslušný regionálny národný výbor môže po dohode s ministerstvom financií stanoviť najmä odôvodnené prípady ďalších podmienok na prijatie štátnej záruky.
Celková výška zaručených úverov.
Štát prevezme záruky na pôžičky podľa § 17, č. 1, do celkovej sumy 10 mld. CZK.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Zákon č. 86 / 1946 Zb. o výstavbe |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 08.05.1946 |
|---|---|
| Účinnosť od | 09.05.1946 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0