Zákon č. 403 / 2020 Zb.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416 / 2009 Z. z. o zrýchlení výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov
Platný
Zákon
Účinnosť od 01.01.2021
Obsah
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
㤠2j
㤠4b
㤠4c
㤠4d
Čl. II
ČÁST DRUHÁ
Čl. III
ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. V
ČÁST PÁTÁ
Čl. VI
„HLAVA DRUHÁ
§ 82a
Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ
Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ
Čl. IX
ČÁST OSMÁ
Čl. X
㤠37a
Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ
Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ
Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ
Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ
Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ
Čl. XVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Čl. XVII
ČÁST PATNÁCTÁ
Čl. XVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ
Čl. XXI
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ
Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Čl. XXVI
Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Čl. XXX
Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Čl. XXXII
Zobrazeno prvních 200 z celkem 394 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
403
Zákon
z 29. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416 / 2009 Z. z. o urýchľovaní výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení zmien a doplnení a iné súvisiace právne predpisy
Parlament rozhodol o tomto zákone Českej republiky:
Zmena a doplnenie zákona o zrýchlení dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry
Zákon č. 416 / 2009 Z. z. o urýchľovaní výstavby dopravnej, vodnej a energetickej infraštruktúry a infraštruktúry elektronických komunikácií, zmenený zákonom č. 209 / 2011 Z. z., zákon č. 405/ 2012 Z. z., zákon č. 178 / 2014 Z. z., zákon č. 49 / 2016 Z. z., zákon č. 194 / 2017 Z. z., zákon č. 225 / 2017 Z. z., zákon č. 169 / 2018 Z. z. a zákon č. 237/ 2020 Z. z., sa mení takto:
1. Na konci názvu zákona sa dopĺňajú slová "[Line Act]."
2. V odseku 1 ods. 4 úvodnej časti ustanovenia sa za slová "plán územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja" a za slová "zásady územného rozvoja" sa vkladajú slová "a súvisiace budovy."
3. V článku 1 ods. 4 písm. b) sa za slovo "inštalované" vkladá slovo "elektrické."
4. V článku 1 sa na konci odseku 5 dopĺňajú slová "a súvisiace komunikačné zariadenia vrátane ich elektrických spojení."
5. Do článku 1 sa dopĺňa tento odsek 6 vrátane poznámok pod čiarou 17 až 19:
"(6) Na účely tohto aktu je pripevnenie podzemnou konštrukciou elektronickej komunikačnej infraštruktúry, ktorá je pripojená
(a) konštrukcia cesty (17) alebo koľaje (18) alebo
(b) podzemná výstavba kanalizácie, energetických vedení, verejného osvetlenia, výrobnej linky alebo elektronickej komunikačnej siete (19).
17) Článok 2 zákona č. 13 / 1997 Zb. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
18) § 2 ods. 1 zákona č. 266 / 1994 Z. z. o železniciach.
19) § 2 písm. h) zákona č. 127 / 2005 Zb. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách) v znení neskorších predpisov."
6. V článku 2 ods. 3 sa za slovo "platnosť" vkladá slovo "územie" a slová "povolenie na výstavbu" sa nahrádzajú slovami "povolenie na výstavbu a spoločné povolenie, ktoré umiestňuje a povoľuje výstavbu ("spoločné povolenie") 20."
Poznámka pod čiarou č. 20 znie:
"20) Zákon č. 183 / 2006 Zb., v znení zmien a doplnení. "
7. Odsek 5 znie takto:
"(5) V konaniach podľa tohto zákona alebo stavebného práva, ktoré je postupom s veľkým počtom účastníkov, sa oznámenie o začatí konania doručí verejným dekrétom. Oznámenie o začatí konania sa od prípadu k prípadu doručí len účastníkom konania podľa článku 85 ods. 2 písm. a), článku 94k písm. c) a d) a článku 109 písm. b) až d) stavebného zákona (ďalej len "dotknutí vlastníci"), žiadateľovi, obci, na území ktorej sa má zámer uskutočniť, ak existuje, a dotknutým orgánom. Príslušní vlastníci neznámeho bydliska alebo sídla a dotknutí vlastníci, ktorí neboli schopní doručiť oznámenie o začatí konania v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 správneho nariadenia, ako aj dotknutí neznámi vlastníci, sa doručia verejným dekrétom, v ktorom sa uvedú mená príslušných pozemkov a budov zapísaných do registra nehnuteľností, a ustanovenia článku 32 ods. 2 a 3 správneho nariadenia sa na týchto vlastníkov neuplatňujú. Ostatné dokumenty sa doručia od prípadu k prípadu iba žiadateľovi, obci, na území ktorej sa má uskutočniť zámer, ak existuje, a príslušným orgánom; ostatným účastníkom konania sa doručí verejný poriadok, ktorý sa dozvedia v oznámení o začatí konania, ak sa im osobne doručia. Ak sa doručova individuálne v zahraničí, dátumom doručenia je 30. deň odo dňa odoslania dokumentu prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb."
8. V odseku 2 bode 6 sa slová "60" nahrádzajú slovami "30" a slová "podľa správneho príkazu" sa vypúšťajú.
9. V článku 2 ods. 7 druhej vete sa za slovo "životné prostredie" vkladajú slová "alebo jediné záväzné stanovisko k zásahu do prírody a krajiny."
10. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek 8:
"(8) Ak si zámer vybudovať dopravnú alebo energetickú infraštruktúru vyžaduje výstavbu novej alebo úpravu existujúcej verejnej dopravy alebo technickej infraštruktúry, žiadateľ môže namiesto zmluvy s príslušnými vlastníkmi verejnej dopravy alebo technickej infraštruktúry pripojiť k žiadosti o rozhodnutie v súlade so stavebným právom, ktorým sa riadi výstavba novej alebo zmena existujúcej verejnej dopravy alebo technickej infraštruktúry."
11. V článku 2b sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Odseky 3 a 4 sa stávajú odsekmi 1 a 2.
12. V § 2c názov znie:
"Management on the issue of a teritorial decision and joint autorization for selected energy infrastructure and electronic communication infrastructures."
13. v odseku 2c ods. 1:
"(1) Stavebný úrad vydá na žiadosť staviteľa predbežné informácie o podmienkach rozhodnutia o umiestnení zvolenej výstavby energetickej infraštruktúry alebo o výstavbe elektronickej komunikačnej infraštruktúry alebo spoločného povolenia na takúto výstavbu vrátane údajov, podporných dokumentov a obsahu dokumentácie, ktorú má staviteľ predložiť žiadosti o rozhodnutie o umiestnení takejto stavby alebo spoločného povolenia na takúto výstavbu."
14. V článku 2c ods. 2 sa slová "spoločné povolenie na umiestnenie a povolenie stavby" nahrádzajú slovami "rozhodnutie o umiestnení stavby uvedenej v odseku 1 alebo spoločné povolenie na takúto konštrukciu."
15. V odseku 2c vety "Stavebný úrad pozastaví konanie, ak stavebná spoločnosť požiadala o záväzné stanovisko dotknutú inštitúciu a toto záväzné stanovisko nebolo vydané pred podaním žiadosti o vydanie stavebného rozhodnutia alebo spoločného povolenia a termín na jeho vydanie neuplynul."
16. V článku 2c ods. 3 sa prvá veta nahrádza takto:
17. v odseku 2c ods. 3 druhej vete sa za slovo "uplatniteľné" vkladá slovo "chýba."
18. v odseku 2c ods. 4:
"(4) Príslušná inštitúcia si môže vyhradiť vydanie záväzného stanoviska v rámci predĺženej lehoty 30 dní odo dňa spoločného zasadnutia. Ak sa záväzné stanovisko nepredloží v tejto lehote, považuje sa za súhlasné a bez podmienok. Do úvahy sa neberie neskoršie záväzné stanovisko. Odsek 4 ods. 10 stavebného zákona sa uplatňuje mutatis mutandis."
19. V článku 2c sa dopĺňa tento odsek 6:
"(6) Ak sa má výstavba uvedená v odseku 1 vykonať v správnej štvrti dvoch alebo viacerých stavebných úradov, prvá, o ktorej sa žiada, je predmetom konania a bezodkladne informuje stavebný úrad, v ktorého správnej časti sa má výstavba vykonať."
20. Článok 2d sa vypúšťa vrátane názvu.
21. V prvej vete odseku 2f sa za slová "oprávnený investor" a za slová "vlastník, správca alebo prevádzkovateľ verejnej dopravy alebo verejnej technickej infraštruktúry (ďalej len "oprávnený investor") vkladajú slová "voda alebo energia."
22. V článku 2g ods. 1, 4 a 5 sa za slová "stavba dopravy" vkladajú slová "alebo voda."
23. V článku 2h sa dopĺňa tento odsek 3:
"(3) S cieľom predložiť žiadosť o stiahnutie alebo obmedzenie pôdy určenej na plnenie lesných funkcií podľa zákona o lesoch na účely výstavby dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry, pre ktorú je účel vyvlastnenia určený zákonom, sa nevyžaduje vyjadrenie vlastníka a nájomcu alebo prevádzača príslušnej pôdy určenej na plnenie lesných funkcií."
24. V oddiele 2i sa dopĺňajú odseky 3 a 4 vrátane poznámok pod čiarou 21 a 22:
"(3) Výstavba prílohy nevyžaduje územné rozhodnutie alebo územný súhlas stavebného orgánu (21), ani záväzné stanovisko štátneho orgánu na ochranu prírody (22) za predpokladu, že:
a) ochranná zóna upevnenia nepresahuje limit ochrannej zóny konštrukcie, v ktorej je rozšírenie pripevnené; a
b) stavebný konštruktér na rozšírenie a výstavbu, ku ktorému je rozšírenie pripojené, uzavrel dohodu o súvislosti, v ktorej dohodol svoje práva a povinnosti pri realizácii stavby a následnej prevádzke oboch konštrukcií a určil svoje vzájomné postavenie.
(4) Rozšírenie je samostatná konštrukcia, ktorá je technicky oddelená od konštrukcie, ku ktorej je rozšírenie pripojené. Pri postupoch a postupoch podľa stavebného práva týkajúcich sa stavby, ku ktorej je rozšírenie pripojené, sa príloha neberie do úvahy.
21) § 76 ods. 1 zákona č. 183 / 2006 Zb., v znení zmien a doplnení.
22) § 14 ods. 2 zákona č. 20 / 1987 Zb. o štátnom dedičstve v znení neskorších predpisov."
25. Za odsek 2i sa vkladá tento oddiel 2j:
(1) Dokumentácia na vydanie spoločného povolenia pripojeného k žiadosti o spoločné povolenie, v ktorej sa umiestňuje a povoľuje výstavba dopravnej infraštruktúry, môže byť spracovaná v obmedzenom rozsahu. Dokumentácia obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, situačné výkresy, dokumentáciu o predmetoch, časť dokumentu a v prípade vydania spoločného povolenia s posúdením vplyvov na životné prostredie dokumentáciu o vplyve projektu na životné prostredie podľa článku 10 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a prílohy 4 k aktu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posúdenia účinkov na predmet a integritu európskeho miesta alebo oblasti vtáctva za predpokladu, že je to uvedené v závere postupu vyšetrovania.
(2) V prípade postupu uvedeného v odseku 1 staviteľ spracuje dokumentáciu na realizáciu stavby a zašle ju stavebnému úradu najneskôr päť dní pred začatím výstavby.
(3) Podrobnosti o obsahu dokumentácie uvedenej v druhej vete odseku 1 ustanovuje ministerstvo dopravy vyhláškou."
26. V článku 3 ods. 6 sa za slovo "doprava" vkladá slovo "voda" a číslo "90."
27. V článku 3b ods. 1 písm. b) sa "1,15" nahrádza "1,5."
28. V článku 3b ods. 2 druhej vete sa slová "účinné ku dňu odoslania návrhu kúpnej zmluvy" vypúšťajú a slová "k tomuto dátumu" sa nahrádzajú slovami "k dátumu určenia ceny v znaleckom posudku."
29. V odseku 3b sa vety "oprávnený investor má právo na jediný znalecký posudok pre viaceré parcely alebo budovy určené na výstavbu dopravnej infraštruktúry vypracovanej na konci odseku 2, aby znalecký posudok pokrýval celé územie alebo časť územia dotknutého výstavbou."
30. V odseku 3b sa za odsek 2 vkladajú tieto odseky 3 a 4.
"(3) Cena pozemku alebo stavby sa určí podľa znaleckého posudku k najskoršiemu dátumu.
(a) odoslanie návrhu kúpnej zmluvy alebo
b) nadobudnutie právnej právomoci rozhodnutia, ktorým sa povoľuje projekt v územných konaniach, v územných konaniach s posúdením vplyvu na životné prostredie, v spoločných územných a stavebných postupoch alebo v spoločných územných a stavebných postupoch s posúdením vplyvu na životné prostredie;
podľa toho, čo nastane skôr.
(4) Cena pozemku, s výnimkou stavebných pozemkov, určená v znaleckom posudku vypracovanom v súlade s odsekmi 2 a 3, sa považuje za spĺňajúcu podmienky prípustnosti vyvlastnenia podľa zákona o vyvlastnení, ktoré spočíva v povinnosti podať najprv žiadosť o získanie potrebných práv na pozemok dohodou za cenu rovnajúcu sa obvyklej cene pozemku (8) počas obdobia troch rokov odo dňa, keď bol určený. "
Odseky 3 až 7 sa prečíslujú na odseky 5 až 9.
31. V odseku 3b na konci odseku 6 sa vylučuje veta "Ak právnická osoba spravuje majetok štátu v súlade s prvou vetou, možnosť poskytnúť peňažné prostriedky alebo iné dávky na práva nadobudnuté podľa odseku 3a."
32. V úvodnej časti odseku 3b ods. 7 sa číslo "4" nahrádza číslom "6."
33.V článku 3b ods. 8 sa "5" nahrádza "7."
34. V odseku 3b ods. 9 sa výraz "6" nahrádza výrazom "8."
35. Odsek 4 ods. 1 sa vypúšťa a odsek 2 sa vypúšťa.
36. V odseku 4a ods. 1 sa za slovo "doprava" vkladajú slová "voda alebo energia" a slová "definované" sa vkladajú za slovo "do územného plánu rozvoja alebo."
37. Za oddiel 4a sa vkladá tento oddiel 4b:
Odsek 4a ods. 1 a ods. 3 až 8 sa uplatňuje mutatis mutandis na výstavbu energetickej infraštruktúry, ktorá nie je uvedená v prílohe k tomuto aktu."
38. Za odsek 4b sa vkladá tento oddiel 4c:
(1) Splnomocnený investor môže spolu so žiadosťou o rozhodnutie podľa stavebného práva umiestniť alebo povoliť výstavbu dopravnej infraštruktúry uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) požiadať stavebný úrad zodpovedný za riadenie konania podľa stavebného práva o vydaní predbežného rozhodnutia podľa článku 4a, ktoré pozostáva z odňatia alebo obmedzenia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho materiálnemu zaťaženiu pozemku alebo stavby alebo jeho časti potrebného na uskutočnenie takejto výstavby dopravnej infraštruktúry.
(2) K žiadosti o predbežné rozhodnutie uvedenej v odseku 1 musí byť priložené znalecký posudok, podľa ktorého oprávnený investor navrhuje výšku náhrady za odňatie vlastníckeho práva, ktorá je vyhotovená mutatis mutandis v súlade s odsekom 3b, so skutočnosťou, že cena pozemku alebo stavby sa určí v znaleckom posudku k najskoršiemu dátumu žiadosti uvedenej v odseku 1. K žiadosti o predbežné rozhodnutie uvedenej v odseku 1 sa neprikladá rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 písm. b) aktu o vyvlastnení, ak je predmetom žiadosti podľa odseku 1.
(3) V prípade podania žiadostí podľa odseku 1 stavebný úrad vykoná postup vyvlastnenia spolu s postupom podania žiadosti o rozhodnutie podľa stavebného práva o umiestnení alebo povolení výstavby dopravnej infraštruktúry uvedenej v odseku 1 ods. 2 písm. a) a b). Stavebný úrad rozhodne o žiadosti podľa stavebného práva a ak je v súlade so žiadosťou podľa stavebného práva, rozhodne aj o spoločnom rozhodnutí o udelení dočasného rozhodnutia podľa § 4a. Dodržiavanie podmienky stanovenej v druhej vete článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 vyvlastnenia sa nevyžaduje na vydanie predbežného rozhodnutia podľa druhej vety. Ústne konanie sa nenariadi pred prijatím predbežného rozhodnutia v súlade s druhou vetou. Odsek 4a sa uplatňuje mutatis mutandis na výrokovú časť spoločného rozhodnutia, ktorým bolo vydané predbežné rozhodnutie. Po nadobudnutí právnej právomoci výrokovej časti spoločného rozhodnutia, ktorým sa vydáva predbežné rozhodnutie, stavebný úrad pokračuje vo vyvlastnovacom konaní vo zvyšnej časti veci mutatis mutandis podľa zákona o vyvlastnení, pokiaľ sa v tomto zákone neustanovuje inak; zvyšok konania sa ponechá v osobitnom vyvlastnenom konaní.
(4) Preddavok na náhradu za vyvlastnenie ustanovený v § 4a ods. 5 vyplatí oprávnený investor v súlade s § 3b. Výška náhrady za vyvlastnenie určí stavebný úrad v súlade s § 3b. Okrem náhrady uvedenej v predchádzajúcej vete vyvlastnené náklady zahŕňajú aj náhradu nákladov na sťahovanie, náklady spojené so zmenou miesta podnikania a iné podobné náklady, ktoré vznikli vyvlastnenej osobe v dôsledku a v súvislosti s vyvlastnením. Náhrada za odňatie vlastníckeho práva sa určí na základe znaleckého posudku vypracovaného na žiadosť vyvlastneného subjektu za predpokladu, že vyvlastnená osoba ho predloží stavebnému úradu do 30 dní odo dňa, keď bola vyplatená záloha na vyvlastnenie podľa odseku 4a ods. 5, alebo inak sa náhrada určí na základe znaleckého posudku uvedeného v odseku 2, vyvlastnená osoba je o tom informovaná v spoločnom rozhodnutí. Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho materiálnemu zaťaženiu pozemku alebo stavby sa stanoví na úrovni znaleckého posudku na žiadosť vyvlastneného subjektu za predpokladu, že vyvlastnená osoba ju predloží stavebnému úradu do 30 dní odo dňa, keď bola vyplatená záloha na vyvlastnenie podľa odseku 4a ods. 5, inak sa náhrada stanovuje vo výške stanovenej v prvej vete odseku 3b ods. 5, vyvlastnená osoba musí byť informovaná v spoločnom rozhodnutí."
39. Za odsek 4c sa vkladá tento oddiel 4d:
(1) Stavebný pracovník môže spolu so žiadosťou o rozhodnutie podľa stavebného práva, ktorým sa umiestňuje alebo povoľuje výstavba energetickej infraštruktúry uvedenej v článku 1 ods. 4 písm. a) a b), požiadať stavebný úrad zodpovedný za riadenie postupu podľa stavebného práva o vydaní predbežného rozhodnutia podľa článku 4a, ktoré pozostáva z odňatia alebo obmedzenia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho materiálnemu zaťaženiu pozemku alebo stavby alebo jeho časti potrebného na uskutočnenie takejto výstavby energetickej infraštruktúry. Odsek 4c ods. 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.
(2) Návrh na predbežné rozhodnutie uvedený v odseku 1 musí sprevádzať znalecký posudok, podľa ktorého vyvlastniteľ navrhuje výšku náhrady za zrušenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému zaťaženiu. K žiadosti o predbežné rozhodnutie uvedenej v odseku 1 sa neprikladá rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 písm. b) aktu o vyvlastnení, ak je predmetom žiadosti podľa odseku 1.
(3) Preddavok na náhradu za vyvlastnenie ustanovený v článku 4a ods. 5 vyplatí vyvlastniteľ vo výške stanovenej na základe znaleckej správy uvedenej v odseku 2. Náhrada za odňatie alebo obmedzenie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho materiálnemu zaťaženiu sa určí na základe znaleckého posudku na žiadosť vyvlastneného subjektu za predpokladu, že vyvlastnená osoba ho predloží stavebnému úradu do 30 dní odo dňa, keď bola vyplatená záloha na vyvlastnenie podľa odseku 4a ods. 5, alebo inak sa náhrada určí na základe znaleckého posudku uvedeného v odseku 2, vyvlastnená osoba je informovaná v spoločnom rozhodnutí."
40. Na konci textu § 5d slová "; neplatí to, ak si výstavba projektu spoločného záujmu v oblasti energetickej infraštruktúry nevyžaduje stavebné povolenie alebo vyhlásenie podľa stavebného zákona ."
41. V bode 1.2 prílohy sa text "I / 12" nahrádza textom "I / 9, I / 12, I / 13, I / 23" a za textom "I / 49, "text" I / 50, I / 57."
42. Do prílohy sa dopĺňajú tieto body 5 až 8:
"5. Elektrické vedenia
vedenie 400 kV Vernéřov - Vítkov
management 400 kV Vítkov - Preštice
400 kV olovo Preštice - Kocín
olovo 400 kV Kocín - mierový
Pripojenie trate 400 kV
linka 400 kV Řeporyje - Prosenice na elektrickú stanicu Mírovka
vedenie 400 kV Vyšov - Bohemia Middle - Praha sever
management 400 kV Hradec - Vzdelávanie - Babylon - Nedědecín
management 400 kV Hradec - Chrám - Preštice
management 400 kV Bohemia Center - Chodov
400 kV Nošovice - Prosenice - Otrokovice - Sokolnice - Slavetice - Zasný a Slavtice - Čebín
riadenie 400 kV Otrokovice - štátna hranica so Slovenskou republikou
400 kV Nošovice - Vratimov - Dětřerovice
110 kV olovo Česká Lípa - Varnsdorf
6. Plynové potrubia
VTL Plynovod DN 1000 Hardonica - Mezměrov
7. Elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 100 MW alebo viac
nový jadrový zdroj v Temelíne
nový jadrový zdroj vo Dukovane
8. Vodná infraštruktúra
Nové Herminovove vodné práce
Vodné práce Skalička
Vodné práce Vlachovice
vodné práce Kryry
vodné práce Senomata
vodné dielo Šanova. "
Prechodné ustanovenia
1. Konanie nie je konečné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto aktu sa ukončí a práva a povinnosti, ktoré s ním súvisia, sa posúdia v súlade so zákonom č. 416 / 2009 Z. z., ako účinné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto aktu.
2. V prípade, že sa výstavba dopravnej infraštruktúry nachádzala územným rozhodnutím, ktoré nadobudlo právnu právomoc pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, môže sa vykonať spoločné riadenie a spoločné povolenie, zmeniť územné rozhodnutie a povoliť výstavbu za predpokladu, že k žiadosti o spoločné povolenie je priložená dokumentácia ustanovená v oddiele 2j zákona č. 416 / 2009 Z. z., s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Odsek 2j zákona č. 416 / 2009 Z. z., s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a ustanovenia stavebného zákona o spoločnom územnom a stavebnom konaní sa uplatňujú mutatis mutandis. Ak bolo spoločné povolenie uvedené v prvej vete zrušené v rámci postupu preskúmania alebo rozhodnutia súdu, dátum vydania rozhodnutia správnemu orgánu alebo súdu, platnosť územného rozhodnutia sa predĺži o dva roky odo dňa vydania rozhodnutia správnemu orgánu alebo súdu.
Zmena zákona o štátnej pamiatkovej starostlivosti
V článku 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 20 / 1987 Z. z. o Štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č. 186 / 2006 Z. z. sa za slová "politika územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
Zmena a doplnenie banského zákona
V prvej vete § 15 ods. 2 zákona č. 44 / 1988 Z. z. o ochrane a využívaní nerastných surovín (zákon č. 541 / 1991 Z. z., zákona č. 168 / 1993 Z. z., zákona č. 386 / 2005 Z. z. a zákona č. 186 / 2006 Z. z., sa za slová "politika územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
Zmena banského zákona, výbušniny a štátna banská správa
V článku 40 ods. 6 písm. i) zákona č. 61 / 1988 Z. z. o banských činnostiach, výbušninách a štátnej správe baníctva, zmeneného zákonom č. 451 / 2016 Z. z., sa za slová "politika územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
Zmena a doplnenie zákona o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 1 / 2009, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 1 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 2 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5 / 2011, zákon č. 5, č. 5, č. 5, zákon č. 5, č. 5, č. 5, zákon č. 5, zákon č. 5, zákon č. 5
1. V článku 79 ods. 3 písm. s) sa za slová "politika územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
2. V siedmej časti sa za názov za názov vkladá táto hlava 2:
Jednotné záväzné stanovisko k zásahom do prírody a krajiny podľa zákona o linkách
(1) Ak existuje záväzné stanovisko k umiestneniu alebo realizácii projektu výstavby dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry podľa zákona o lodnej doprave, pre ktorý sa vyžaduje záväzné stanovisko k vplyvu realizácie projektu na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je potrebné záväznejšie stanovisko alebo stanoviská vydané podľa tohto zákona, orgán na ochranu prírody vydá na základe žiadosti investora jediné záväzné stanovisko k zásahu do prírody a krajiny (ďalej len "jedinečné záväzné stanovisko"); To neplatí v prípade stanoviska podľa § 45i ods. 1.
(2) Ak si umiestnenie alebo realizácia projektu uvedeného v odseku 1, ku ktorému sa má vydať jediné záväzné stanovisko, vyžaduje povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného týmto zákonom alebo postupu udeľovania výnimiek na ochranu vtákov, takáto výnimka alebo postup udeľovania výnimky sa môže povoliť len na základe súhlasu orgánu na ochranu prírody. Orgán na ochranu prírody môže zároveň stanoviť dodatočné podmienky povolenia výnimky alebo zavedenia postupu udeľovania výnimky v jedinom záväznom stanovisku a ak môže povoliť výnimku alebo postup udeľovania výnimky alebo výnimky; ak sa na základe jediného záväzného stanoviska udelí výnimka zo zákazov pre osobitne chránené rastlinné a živočíšne druhy alebo postup udeľovania výnimky, jedno záväzné stanovisko obsahuje údaje uvedené v článku 5b ods. 3 písm. a) až d). Výnimka zo zákazov ustanovených v tomto zákone alebo ustanovenie postupu udeľovania výnimiek vrátane akýchkoľvek iných podmienok je súčasťou výroku rozhodnutia vydaného v územnom konaní, v územnom konaní s posúdením vplyvu na životné prostredie, v spoločných územných a stavebných postupoch, v spoločných územných a stavebných postupoch s posúdením vplyvu na životné prostredie alebo v stavebných postupoch vykonávaných podľa zákona o linkách.
(3) V prípade výnimky zo zákazov pre osobitne chránené rastlinné a živočíšne druhy a pre stanovenie postupu udeľovania výnimky sa obsah rozhodnutia uvedeného v odseku 2 uplatňuje mutatis mutandis na článok 5b ods. 3; povinnosti uvedené v článku 5b ods. 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na orgán pre prírodu a na osobu oprávnenú na túto výnimku. V prípade výnimky zo zákazov týkajúcich sa osobitne chránených rastlinných druhov a zvierat povolených podľa odseku 2 orgán na ochranu prírody informuje ministerstvo životného prostredia o povolení ustanovenom v článku 5b ods. 5 po tom, čo dostal od stavebného úradu kópiu písomnej kópie rozhodnutia o udelení výnimky, pričom uvedie právny orgán.
(4) Vydá sa jediné záväzné stanovisko, ak sa plánovaná konštrukcia alebo jej časť má nachádzať na území národného parku alebo jeho ochrannej zóny, riadenie národného parku. Vydá sa jediné záväzné stanovisko, ak sa plánovaná výstavba alebo jej časť má nachádzať na území Chránenej krajinnej oblasti Šumava, správy Národného parku Šumava a ak sa plánovaná výstavba alebo jej časť má nachádzať na území Chránenej krajinnej oblasti Labsbad, správy Národného parku České Švajčiarsko. Vydá sa jediné záväzné stanovisko, ak sa plánovaná výstavba alebo jej časť má nachádzať na území chránenej krajinnej oblasti, na území národnej prírodnej rezervácie alebo jej ochrannej zóny mimo územia národného parku alebo na území národnej prírodnej pamiatky alebo jej ochrannej zóny mimo územia národného parku, agentúry.
(5) Vydá sa jednotné záväzné stanovisko, ak sa plánovaná konštrukcia alebo jej časť má nachádzať na území vojenského východu, úradu odoslania.
(6) V ostatných prípadoch vydáva regionálny orgán jediné záväzné stanovisko. Ak plánovaná výstavba ovplyvňuje záujmy chránené týmto zákonom na území viacerých regiónov, ministerstvo životného prostredia určí, ktorý regionálny orgán bude zodpovedný za vydanie jediného záväzného stanoviska."
Druhá hlava sa označuje ako tretia hlava.
Prechodné ustanovenia
1. Ak sa vydáva jediné záväzné stanovisko podľa článku 82a zákona č. 114 / 1992 Z. z., ktoré je účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na účely výstavby dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry podľa zákona o linkách, pre ktoré sa vydáva žiadosť o záväzné stanovisko alebo vyjadrenie podľa zákona č. 114 / 1992 Z. z., s účinnosťou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na účely výstavby dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry podľa zákona o linkách, pre ktoré sa nevydávajú len tieto záväzné stanoviská alebo vyjadrenia na základe žiadostí predložených pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákona.
2. Ak je vydané jediné záväzné stanovisko podľa § 82a zákona č. 114 / 1992 Z. z., ktoré je účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na účely výstavby dopravnej, vodnej alebo energetickej infraštruktúry podľa zákona, pre ktoré sa pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákona uplatní postup podľa zákona č. 114 / 1992 Z. z., iba tie rozhodnutia, ktoré nie sú vydané v konaní začatom pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákona, na konanie podľa § 82a ods. 2 zákona č. 114 / 1992 Z. z., ktoré sú účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Zmena a doplnenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Zákon č. 334 / 1992 Z. z., o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zmenený a doplnený zákonom č. 10 / 1993 Z. z., zákon č. 98 / 1999 Z. z., zákon č. 132 / 2000 Z. z., zákon č. 76 / 2002 Z. z., zákon č. 320 / 2002 Z. z., zákon č. 444 / 2005 Z. z., zákon č. 186 / 2006 Z. z., zákon č. 222 / 2006 Z. z., zákon č. 167 / 2008 Z. z., zákon č. 9 / 2009 Z. z., zákon č. 227 / 2009 Z. z., zákon č. 41 / 2009 Z. z., zákon č. 184 / 2010 Z. z., zákon č. 183 / 2017 Z. z., zákon č. 375 / 2011 Z. z., zákon č. 503 / 2012 Z. z.
1. V článku 4 ods. 4 sa za slovo "oblasti" vkladajú slová "a koridory."
2. V článku 7 ods. 5 písm. a) sa za slovo "účelom" vkladajú slová "platným plánom územného rozvoja."
3. V článku 9 ods. 5 sa vkladajú tieto písmená a) a b):
"(a) verejná doprava alebo verejná technická infraštruktúra (33) nachádzajúca sa v koridore vymedzenom v súčasnom pláne územného rozvoja na základe hodnotenia umiestnenia projektu, technického odhadu plochy, v ktorej sa nachádza poľnohospodárska pôda, a jej klasifikácie v triedach ochrany;
(b) umiestnené na stálu plochu vymedzenú v súčasnom pláne územného rozvoja na základe hodnotenia umiestnenia projektu, technického odhadu plochy využívanej poľnohospodárskou pôdou a jej klasifikácie v triedach ochrany,"
Písmená a) až e) sa prečíslujú na písmená c) až g).
4. V článku 17 písm. a) sa za slovo "stanovisko" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
Zmena a doplnenie lesného práva
V článku 49 ods. 3 písm. c) zákona č. 289 / 1995 Z. z. o lesoch a o zmene a doplnení a doplnení niektorých zákonov (zákon o lesoch), zmeneného a doplneného zákonom č. 186 / 2006 Z. z., sa za slová "politika územného rozvoja" vkladajú slová "plán územného rozvoja."
Zmena a doplnenie zákona o cestnej doprave
Zákon č. 1 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 3 / 2017, zákon č. 3 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017, zákon č. 2 / 2017.
1. Odsek 37 ods. 4 sa vypúšťa.
Obsah
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
㤠2j
㤠4b
㤠4c
㤠4d
Čl. II
ČÁST DRUHÁ
Čl. III
ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. V
ČÁST PÁTÁ
Čl. VI
„HLAVA DRUHÁ
§ 82a
Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ
Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ
Čl. IX
ČÁST OSMÁ
Čl. X
㤠37a
Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ
Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ
Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ
Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ
Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ
Čl. XVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Čl. XVII
ČÁST PATNÁCTÁ
Čl. XVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ
Čl. XXI
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ
Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Čl. XXVI
Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Čl. XXX
Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Čl. XXXII
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Zákon č. 403 / 2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416 / 2009 Z. z. o zrýchlení výstavby dopravnej, vodnej, energetickej a elektronickej komunikačnej infraštruktúry v znení zmien a doplnení a o ďalších súvisiacich právnych predpisoch |
|---|---|
| Typ predpisu | Zákon |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 13.10.2020 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.01.2021 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Právne oblasti:
Občianske právo
Občianske právo hmotné
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0